iter contractual
877 resultados para iter contractual
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 29/09/2022 (Expediente: 000154-2022)
Declarar improcedente el recurso de anulación de laudo arbitral, interpuesto por municipalidad provincial de ica, contra el laudo arbitral emitido por resolución n° 23 de fecha 24 de febrero de 2022, basado en la causal c) del numeral 01 del artículo 63° del decreto legislativo n° 1071. en consecuencia, válido el citado laudo arbitral
... para el Tribunal Arbitral, en el marco de su relación contractual ... con las partes que cimenta la competencia que éstas le han atribuido ... escalonada, ... contractualmente vinculante para las partes en el iter contractual, ... pero no constituye propiamente una regla arbitral, esto ... -
La usucapión y su proyección frente a terceros
... sanear o eliminar cualquier imperfección que se haya originado en el iter formativo del vínculo contractual o de otro título apto para ... 26 ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 18/10/2021 (Expediente: 000197-2021)
Los argumentos del recurso de anulaciónbuscan cuestionar el criterio con el que eltribunal arbitral ha resuelto la cuestiónsometida a su conocimiento. Oscelos argumentos del recurso de anulaciónbuscan cuestionar el criterio con el que eltribunal arbitral ha resuelto la cuestiónsometida a su conocimiento. Osce
... No.051-2010-OSITRAN, ... determinaron en el aludido documento contractual cuáles eran ... los documentos que lo conformaban y cuál sería su orden ... desplegada por la partes durante el iter contractual. Al respecto ... manifiesta: ... Luego, el Tribunal pasa a ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 27/10/2023 (Expediente: 000523-2022)
Declarar infundado el recurso de anulación presentado por servicio nacional de capacitación para la industria de la construcción -senciso; en consecuencia, se declara válido el laudo arbitral emitido mediante la decisión nro. 11 de fecha 15 de julio de 2022, expedido por el árbitro único, alonso bedoya denegri. sin costas ni costos de conformidad con el artículo 413 del código procesal civil.
... autonomía privada que sustenta la dimensión contractual del ... arbitraje, en función de la cual, como consecuencia de los ... iter contractual. Agregando: ... 12.10. Determinando el Tribunal Unipersonal ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 06/12/2019 (Expediente: 000208-2013)
La congregación para sostener la infundabilidad del recurso tampoco prosperan, pues a diferencia de lo que ella sostiene, este colegiado ha dejado establecido la inexistencia de convenio arbitral respecto a las pretensiones de la demanda arbitral de la congregación que han dado lugar al laudo sub litis
... algún derecho contractual o extracontractual, ... con origen y relacionado con el contrato de obra ... se origine en cualquier etapa del iter ... contractual (celebración y/o Ejecución) al ... conocimiento de un ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 25/07/2022 (Expediente: 000119-2022)
No se puede acreditar la causal b) cuestionando el criteriodel tribunal arbitral y tampoco es viable verificar o calificarel criterio expuesto en el laudono se puede acreditar la causal b) cuestionando el criteriodel tribunal arbitral y tampoco es viable verificar o calificarel criterio expuesto en el laudono se puede acreditar la causal b) cuestionando el criteriodel tribunal arbitral y tampoco...
... contractual efectuada por TDP deviene en ilegal e inválida ... Que lo señalado ... iter contractual, que califica como una aceptación implícita de dicha ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 28/09/2023 (Expediente: 012146-2020)
En el presente caso, el demandante sostiene como pretensión de la demanda que los daños y perjuicios se han originado por el hecho de tener que haber incoado un proceso judicial para lograr su efectiva reincorporación; así pues, dicho hecho no puede justificar automáticamente la acreditación del daño alegado, máxime si el ordenamiento procesal tiene sus mecanismos propios que regulan la...
... indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual en ... los siguientes términos: “ (…) en el iter entre el 1 de ... -
Cargo abusivo por mantenimiento de una caja de ahorro. A propósito de una sentencia reciente de la Corte Suprema
Se analizo un fallo de la Corte Suprema relativo al carácter abusivo de un cargo por mantenimiento de caja de ahorro percibido por un Banco.
... costo financiero total publicitado o incorporado al documento contractual ... Añade que el ahorro debe ser protegido por la Justicia salvo que se ... que el mismo se haya configurado en origen o en algún momento del iter contractual. Agrega que, aunque la autoridad de aplicación no fije pautas ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 01/09/2023 (Expediente: 000361-2022)
El árbitro ha cumplido con emitir el laudo sub materia conforme a los estándares de motivación que exige el tribunal constitucional en los pronunciamientos antes referidos; habiendo el árbitro analizar la cuestión controvertida respecto de la posible caducidad de cada una de las pretensiones formuladas en la demanda arbitral; habiéndose pronunciado respecto de las alegaciones de ambas partes; y,...
... de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y ... conformidad de la prestación, valorizaciones o ... situación fáctica y jurídica producida en el iter contractual, en este caso, ... deduciendo la penalidad que no fue ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 19/05/2023 (Expediente: 000214-2022)
Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.
... con fecha 16 de mayo de 2019 se inició el plazo contractual de la anotada obra; ... sin embargo, en el iter contractual con fecha 15 ... -
Sistema contractual y contratación electrónica
... El contrato es una globalidad muy compleja en el que no solo se distinguen los diferentes momentos que configuran el iter contractual , sino que en él se aprecia una serie de inferencias psicológicas, sociológicas, emotivas, que dificultan en extremo la completa ...
-
El control de las cláusulas abusivas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor
... a cambio de un retribución económica, limitan la libertad contractual de los consumidores pues su contenido es pre redactado unilateralmente por ... úan en igualdad de condiciones y con total libertad; es decir, en el iter contractual podemos identificar hasta tres etapas : negociación, ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 28/11/2022 (Expediente: 000148-2022)
La competencia revisora de la validez formaldel laudo arbitral que la ley otorga a lacorte superior, se encuentra limitada por elprincipio de irrevisabilidad que recoge elartículo 62. 1 del d. leg. 1071, que nopuede ser trasgredido por eufemísticaalegación de vicio de motivación
... contractual, que es un acuerdo entre las partes sino que además ... desconociendo en ... obligaciones sustanciales para las partes, es decir, con relación al iter ... contractual, por lo que no puede asumirse que la eficacia de dicha ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 15/03/2022 (Expediente: 000157-2020)
El control de la causal invocada no debe no debe colisionar con elprincipio de irrevisabilidad del criterio arbitral consagrado en elartículo 62 inciso 2 del decreto legislativo n° 1071; entendidocomo aquélla prohibición al juzgador de pronunciarse sobre elfondo de la controversia que fue resuelta en el arbitraje, el cual aunteniendo razones para discrepar de la opinión del o los árbitros...
... Contratistas Generales ... incumplió su obligación contractual de contratar una póliza de seguros sin la ... firma del PEHCBM como lo ... todo aquello que surja del íter contractual, interpretación que asume en ... atención al principio de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 28/12/2021 (Expediente: 000178-2020)
Es nulo el laudo en el que pese adeclararse incompetente el tribunalarbitral para resolver determinadaspretensiones principales, sin embargoemite pronunciamiento como si se tratarade pretensiones no afectadas por dichaincompetencia, sin motivar explícitamentela razón de aquello. Osce
... incluso el mismo día dio por culminada la relación contractual ... con LA ENTIDAD, así como el propio Tribunal dejó en evidencia ... iter contractual y la normativa aplicable, por lo cual no amerita ser ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 02/06/2022 (Expediente: 000468-2021)
No se manifiesta una debida motivación del laudoimpugnado al momento de resolver la pretensiónprincipal formulada por la entidad, puesto que no seaporta razones fácticas y jurídicas necesarias parajustificar apropiadamente la decisión de laudo sobre elextremo sub examine, por lo que en este extremo sedeclara fundado el recurso de anulación de laudointerpuesto
... principio de autonomía privada que sustenta la dimensión contractual ... del arbitraje, en función de la cual, como consecuencia de los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/10/2013 (Expediente: 003502-2012)
... a to contractual sin que exsta carta fianza elo en resguardo de los ... |, Intereses de la ... controlado posilivamente el iter contractual ... CUARTO: Que, en la acusación Única de fs. 5373 y en la ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 22/08/2022 (Expediente: 000150-2022)
Se resuelve: declarar infundado el recurso de anulación presentado por el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento; en consecuencia, se declara válido el laudo arbitral del 06 de diciembre del 2021, emitido en el arbitraje seguido con consorcio nuevo olmos, por el tribunal arbitral conformado por eric franco regjo, juan carlos pinto escobedo y marcela radovic córdova. con costas y...
... contractual ... competencia que éstas le han atribuido para resolver su conflicto ... contractualmente vinculante para las partes en el iter contractual, ... pero no constituye propiamente una regla arbitral, esto ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 06/04/2021 (Expediente: 000347-2020)
El recurso de anulación debe ser desestimado pues,aunque se invoca la causal prevista en el literal b delinciso 1 del artículo 63 del decreto legislativo 1071, enrealidad se pretende cuestionar los argumentos quesirven de sustento al laudo, lo que no resulta atendibleen observancia del numeral 62. 2 del decreto legislativo1071, por pretender la calificación de los criterios,motivaciones o...
... fehacientemente que el pedido de ampliación de plazo contractual ... resultaba procedente, evidenciando que el retraso se produjo por ... iter contractual: ... Y para tal efecto razonó en la forma siguiente: ... ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 06/04/2021 (Expediente: 000347-2020)
El recurso de anulación debe ser desestimado pues,aunque se invoca la causal prevista en el literal b delinciso 1 del artículo 63 del decreto legislativo 1071, enrealidad se pretende cuestionar los argumentos quesirven de sustento al laudo, lo que no resulta atendibleen observancia del numeral 62. 2 del decreto legislativo1071, por pretender la calificación de los criterios,motivaciones o...
... fehacientemente que el pedido de ampliación de plazo contractual ... resultaba procedente, evidenciando que el retraso se produjo por ... iter contractual: ... Y para tal efecto razonó en la forma siguiente: ... ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 17/09/2020 (Expediente: 000042-2020)
La ausencia de explicación de las razones querespaldan las conclusiones expresadas por el tribunalarbitral nos lleva a concluir que el laudo presentadefectos de motivación que generan que el recurso deanulación sea atendible en parte.
... contractual se incrementó como consecuencia de ampliaciones de ... plazo aprobadas ... La existencia de ampliaciones de plazo otorgadas ... durante el iter contractual y su influencia en la aplicación de penalidades sí ... fue ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 02/11/2023 (Expediente: 008898-2021)
Sumilla: “estando a ello, y que no se encuentra negado el ofrecimiento de devolverle a la actora el 50% del monto cancelado, conforme a las condiciones pactadas ya reseñadas, correspondía a la autoridad administrativa, con el debido estudio de los autos, ordenar ello como medida correctiva, a pesar de no haber sido solicitado expresamente, dado que formaba parte del contrato de consumo celebrado...
... momento del iter contractual gestionó la cancelación del servicio de hospedaje a través ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 22/06/2022 (Expediente: 000015-2022)
El laudono incorpora en su motivación ningún hecho, alegación o argumentoque no haya sido postulado en el arbitraje, sino que se trató de unplanteado ab initio, con la misma demanda y que constituía la causapetendi de la pretensión postulada, por lo que no sólo era lógico sinoademás necesario e inevitable que el tribunal la haya analizado ytomado en cuenta para resolver, siendo que al establecer...
... estimó que según el iter contractual regulado por la normativa, la no ... formulación de objeción ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 26 de Marzo de 2018 (Expediente: 007619-2016)
En consecuencia, es posible acreditar que no se evidencia una conducta contraria a la buena fe o tendiente a alterar la naturaleza del siniestro, motivo por el cual no existe un motivo justificado para negar la cobertura del siniestro, por no comunicar los hechos en forma oportuna, por cuanto esta comunicación se realizó unas horas después del siniestro, en paralelo a las pericias policiales...
... áxima buena fe es un principio que abarca todo el iter contractual, y no puede restringirse sola mente al aspecto del deber ... - RESOLUCION N° 0111-C-2014-JNE - Confirman acuerdo que desestimó solicitud de vacancia presentada contra alcalde provisional de la Municipalidad Distrital de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín