gastos generales de una obra
-
Resolución de Corte Superior de Lima - 1° SALA COMERCIAL, de 27 de Noviembre de 2019 (Expediente: 000143-2014)
Sin embargo, debemos anotar que las supuestas contradicciones referidas no se condicen con la causal de anulación que la propia demandante invoca. Alegar que en el laudo se ha incurrido en contradicciones no sustenta en absoluto el supuesto que se haya resuelto sobre materias no susceptibles de arbitraje; incurriendo en evidente incongruencia entre los argumentos alegados y la causal invocada,...
... ordena a la MUNICIPALIDAD recepcione la obra. 2.2.3. En relación al segundo punto ... MUNICIPALIDAD reconozca el pago de los gastos generales de debidamente acreditados por la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/07/2015 (Expediente: 000371-2014)
Se tiene no solo base pericial sino también documental y testifical, de cargo. la auditoría gubernamental se realizó conforme a las disposiciones y metodología que rigen las actividades del control gubernamental, por lo que no se puede cuestionar al auditor jefe de falta de preparación o de desconocimiento en el ámbito contable, cuando esa auditoría de cuentas es mucho más que una simple pericia...
... Sono mil nuevas soles comespondices £ los gastos generals dela ... £ Sh "Mejoramiento ... contrataciones de servicios de residente de obra, inspector de obra, ... liquidador, maestro de ... correspondientes a los gastos generales de la obra “Mejoramiento ... Infraestructura ... -
DECRETO SUPREMO, N° 012-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Modifica el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal-DECRETO SUPREMO-N° 012-2019-JUS
... DISPOSICIONES GENERALES ... Artículo 1.- Objeto ... El presente ... gastos que irrogue el cumplimiento de la presente ... de habilitación urbana y la conformidad de obra y declaratoria de edificación; garantizando la ...
-
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 25/09/2020 (Expediente: 000117-2019)
Declarar fundada la demanda de anulación de laudo arbitral interpuesta por la empresa nacional de puertos sociedad anónima - enapu s. A. contra el laudo arbitral de derecho de fecha 12 de noviembre de 2018, emitido por los señores árbitros arturo delgado vizcarra (en calidad de presidente), rafael james tapia quiroz y marco antonio martínez zamora, en el proceso arbitral seguido contra consorcio...
... la extensión del plazo de ejecución de la obra de ... 150 a 285 días calendario- las ... incluido IGV, por la Liquidación de Gastos Generales del Contrato, y pagar los ... intereses ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 27/11/2019 (Expediente: 000194-2014)
Órgano jurisdiccional entrar a valorar el acierto o desacierto de las razones expuestas por el tribunal arbitral, sino solamente decidir si dicho tribunal ha resuelto sobre materias que de acuerdo a ley, no son susceptibles de arbitraje, señala que tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole...
... Contratistas Generales S.A.C., Promotora de la Construcción S.R.L., y ... y sin reconocimiento de mayores gastos, autorizándose la ... elaboración de la Adenda ... 2011 se realizó el Acto de Recepción de Obra, ... levantándose el Acta de observaciones, ... -
Resolución nº 2021-3-00538 de Tribunal Fiscal - Sala 3, 15-01-2021
... el recurert soslensresseco el repara por gastos generales jos y gastos generals variables de: ... las valonzeciones ce obra recto da dels supcorraits Ea acreditados ...
-
Contrataciones Públicas: Plazos perentorios y sus efectos en la ejecución contractual
... 2.2. Inicio de plazo de ejecución de obra. 2.3. Revisión del expediente técnico de obra ... del procedimiento para pedir los mayores gastos generales. Así pues, la norma ha establecido ...
-
Apreciaciones sobre el rol técnico del ingeniero en los MARC
El presente artículo aborda el rol técnico que le toca jugar al profesional de la ingeniería en los MARC (Métodos Alternativos de Solución de Controversias). Los MARC, en especial en el tema de la contratación de obras sean estas públicas o privadas, pueden requerir al ingeniero actuar, entre otros, como conciliador (extrajudicial o bajo el modelo FIDIC), mediador, amigable componedor, perito,...
... en este punto que, en términos generales, un perito o experto no necesariamente debe tener ... obra) e incluso en la fabricación y comercialización ... de la obra, sean directos o indirectos (gastos generales, utilidad), ... 2 El Estatuto del ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 11/12/2019 (Expediente: 000328-2013)
El tribunal arbitral ha dado respuesta a cada uno de los argumentos expuestos en la demanda arbitral, así como en la contestación a la misma. ha analizado las interpretaciones vertidas por las partes respecto al artículo 260º del reglamento de la ley de contrataciones del estado, concluyendo que para el caso en particular no correspondía aplicar el control difuso respecto de la parte final del...
... “a) IMPROCEDENTE respecto de los gastos generales derivados de las ... ampliaciones de ... obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 16/11/2022 (Expediente: 000291-2021)
Las controversias que surjan sobre temas relativos a adicionales de obra o vinculados a éstos, por disposición normativa están prohibidas de ser sometidas al mecanismo del arbitraje, siendo los árbitros incompetentes para conocer tales cuestiones. esta causal de anulación está prevista en el literal e) del numeral 1 del artículo 63° de la ley de arbitraje, la que puede ser apreciada de oficio.
... sobre temas relativos a adicionales de obra o vinculados a ... éstos, por disposición ... caso de obras existan tres tipos de gastos generales variables (los cuales son ... -
Resolución nº 2021-8-05327 de Tribunal Fiscal - Sala 8, 18-06-2021
... ciembre de 2004 po gastos de Compra de combustible cuya propiedad y/o ... anterormente Placa de Rodaje N* "que obra on autos (ja 2281. so aprecia que aquel fguraba ... , mano de obra, equipos y gasto generales, ls datos del personal de tl proveedor con ...
-
DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... inmueble afectado por la ejecución de la obra: Via de Evitamiento Piura, Sub Tr amo Piura - ... Aprueban Tabla de Aranceles de Costas y Gastos procesales de los procedimientos de ejecución ... ” “ Artículo 16.- Obligaciones generales de los operadores de comercio exterior Son ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 03/10/2019 (Expediente: 000163-2019)
Es improcedente el recurso de anulación delaudo basado en la causal b) regulada en el artículo63. 1 del d. L. n° 1071, si no contiene los mismosargumentos que han sido señalados en la solicitudpost-laudo, y por tanto, no se ha dado estrictocumplimiento al requisito de procedencia deanulación de laudo arbitral previsto en artículo 63. 2del referido decreto.
... visualización del expediente electrónico, obra a fojas 140-158, el ... recurso de anulación ... Contratista, entonces, los gastos generales correspondientes a ... dicha ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO.Nº 026-2017-IN.Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Domingo 15 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Domingo 15 de octubre de 2017... -
... la organización interna y funciones generales y especí fi cas de los órganos y unidades ... nancieras, elaborando las proyecciones de gastos; 9) Garantizar la disponibilidad de los créditos ... y para la convocatoria de ejecución de la obra; 12) Participar en la entrega de terreno para la ...
-
RESOLUCION JEFATURAL, Nº 153-2018-INEI, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de Abril de 2018 y modifican los Índices Unificados de Precios de la Construcción de códigos 04, 05, 17, 38, 40 y 43 para el área geográfica 2, de los meses de enero, febrero y marzo de 2018-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 153-2018-INEI
... del Sector Privado, sobre el monto de la obra ejecutada en el período correspondiente. En el ... obra, leyes sociales, maquinaria y equipo, gastos generales y utilidad del contratista ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 14/04/2021 (Expediente: 000653-2019)
Las pretensiones de reconocimiento y pago de mayoresgastos generales son en abstracto arbitrables, sin embargoesto debe ser determinado además en el contexto de lasnormas prohibitivas relativas a que no puede someterse aarbitraje los adicionales de obra que –restados los deductivosvinculantes- superen el 15% del monto del contrato originalpor requerir de autorización previa de la contraloría...
... gastos generales son en abstracto arbitrables, sin ... arbitraje los adicionales de obra que –restados los deductivos ... vinculantes- ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 14/04/2021 (Expediente: 000653-2019)
Las pretensiones de reconocimiento y pago de mayoresgastos generales son en abstracto arbitrables, sin embargoesto debe ser determinado además en el contexto de lasnormas prohibitivas relativas a que no puede someterse aarbitraje los adicionales de obra que –restados los deductivosvinculantes- superen el 15% del monto del contrato originalpor requerir de autorización previa de la contraloría...
... gastos generales son en abstracto arbitrables, sin ... arbitraje los adicionales de obra que –restados los deductivos ... vinculantes- ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 11/04/2019 (Expediente: 000547-2018)
Cuando se invoca la casual del inciso e)del numeral 1 del artículo 63 del decretolegislativo n° 1071, el recurso debe sustentarse enuna ley que establezca de modo manifiesto quealguna materia no es susceptible de arbitraje,tratándose de un arbitraje nacional
... Con el expediente judicial electrónico; obra visualizado a fojas 132-150 el ... recurso de ... ampliación de plazo y el pago de gastos generales, si no lo hizo por ... negligencia, ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 2° SALA COMERCIAL, de 11 de Diciembre de 2019 (Expediente: 000377-2013)
Las interpretaciones vertidas por las partes respecto al artículo 260º del reglamento de la ley de contrataciones del estado, concluyendo que para el caso en particular no correspondía aplicar el control difuso respecto de la parte final del primer párrafo del artículo invocado; por lo que no se advierte ausencia de motivación, no pudiendo este colegiado de conformidad con lo expuesto en el...
... PERÚ, relacionadas con los gastos generales variables de las ampliaciones ... - De fojas 289 a 303, obra el Recurso de Anulación de ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 1° SALA COMERCIAL, de 11 de Abril de 2019 (Expediente: 000547-2018)
Cuando se invoca la casual del inciso e) del numeral 1 del artículo 63 del decreto legislativo n° 1071, el recurso debe sustentarse en una ley que establezca de modo manifiesto que alguna materia no es susceptible de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacionalPalabras clave: Causal e), materias no susceptible de arbitraje, inaplicabilidad de arbitraje
... el expediente judicial electrónico; obra visualizado a f ojas 132-150 el recurso de ... la ampliación de plazo y el pago de gastos generales, si no lo hizo por negligencia, ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 30/12/2021 (Expediente: 000369-2021)
Es infundado el recurso de anulación por la causalque se invoca, que en suma denuncia trasgresión alprincipio de motivación, porque el laudo contiene lasrazones de hecho y de derecho que explican la decisiónadoptada, lo que significa que se ajusta a lo previsto enel artículo 139 inciso 5 de la constitución,cumpliendo de esta forma con el deber de motivación
... A fojas 3 a 19, subsanada a fojas 272 a 273, obra el Recurso de Anulación ... Parcial de Laudo, ... el Consorcio, en este acápite que, los Gastos Generales ... Variables de las Ampliaciones de ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 1° SALA COMERCIAL, de 14 de Noviembre de 2019 (Expediente: 000904-2010)
El recurso de anulación se deviene en infundado, cuando los argumentos de la demanda, se encuentran dirigidos a cuestionar el razonamiento lógico/jurídico efectuado por el tribunal arbitral al momento de laudar, actividad intelectual que no corresponde ser discutida en este proceso, al constituir cuestiones de fondo, que implícitamente llevarían a la revisión por parte de esta sala superior de...
... del plazo para la conclusión de la obra teniendo como fecha de cierre un plazo ... por ende una nueva liquidación de los gastos generales por dicho periodo. E. SEGUNDA ... - Vigente Decreto Supremo Nº 29-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 30/07/2014 (Expediente: 001676-2014)
... contrato de obra, y la subordinada fue para obtener una ... Los gastos generales son ... gastos en los que el ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 04/12/2019 (Expediente: 000381-2011)
La demanda de anulación de laudo es improcedente si se invoca la causal referida a que el árbitro se ha pronunciado respecto a materia que no sometida a su decisión; pero, se advierte que no se ha dado cumplimiento a la exigencia dispuesta por el artículo 63 inciso 7 del decreto legislativo n.° 10701, dado que no se ha solicitado, dentro del proceso arbitral, previamente, el pedido de exclusión...
... Obra como acompañado el expediente arbitral (en tres ... Fundado en parte el pago por mayores gastos generales por las ... ampliaciones de plazo ...