ampliacion plazo ejecucion obra
- Vigente Decreto Legislativo N°109. El Gobierno promulgó la Ley General de Minería
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 19/01/2021 (Expediente: 000326-2019)
Es improcedente el recurso de anulación de laudobasado en la causal d), al no haberse propuesto este reclamoen la solicitud post laudo. Es inviable el recurso de anulación por la causal b), cuando sepretende la revisión de los criterios e interpretaciones deltribunal arbitral.
... visualización del expediente electrónico, obra a fojas 70-87, el recurso ... de anulación ... cuales se encuentra referidos a la ampliación de plazo N° 2 por 45 ... días, permitiendo con ... de la ejecución contractual; y en tal sentido, correspondía al ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 19/01/2021 (Expediente: 000326-2019)
Es improcedente el recurso de anulación de laudobasado en la causal d), al no haberse propuesto este reclamoen la solicitud post laudo. Es inviable el recurso de anulación por la causal b), cuando sepretende la revisión de los criterios e interpretaciones deltribunal arbitral.
... visualización del expediente electrónico, obra a fojas 70-87, el recurso ... de anulación ... cuales se encuentra referidos a la ampliación de plazo N° 2 por 45 ... días, permitiendo con ... de la ejecución contractual; y en tal sentido, correspondía al ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 2° SALA COMERCIAL, de 11 de Mayo de 2018 (Expediente: 000517-2017)
El otorgamiento de ampliacion de plazo n°14 por los 62 dias que iniciamente fue declarado improcedente por la entidad,mediante el adicional de obra n°03 que sólo otorgó 15 dias de los 77 solicitados,conjuntamente con sus mayores gastos generales(del adicional)resultan ser materias no arbitrablesPalabras clave: Adicional de obra, causal e), materia no arbitral
... que mediante su solicitud de Ampliación de Plazo N° 14 el T rib unal Arbitral le otorgue ... improcedentes, mediante el Adicional de Obra N° 03 que sólo le otorgó parcialmente 15 ... correspondientes al mayor plazo de ejecución, es insuficiente y menor al que el Consor cio ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 20/09/2012 (Expediente: 003700-2011)
... AATEJAI del Examen Especial de la Obra “Cola de Vía - Estación de Pasajeros ... ”, las que motivaron una ampliación del plazo ... ep/los trabajos por el contratista, ... costo originalmente previsto para la ejecución de la obra. Que, la ampliación ... del plazo ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo
- Vigente Decreto Legislativo número 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
-
Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 240-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos-DECRETO SUPREMO-N° 240-2018-EF
... el Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario ... 2. Seleccionar la modalidad de ejecución más adecuada para llevar a cabo el proyecto, ... a nivel definitivo para la ejecución de la obra o la explotación del servicio. En este caso, las ... La ampliación debe formalizarse mediante una modificación ...
-
RESOLUCION DIRECTORAL, Nº 365-2018-GRA/GR, GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - Aprueban Primera Modificación al Contrato de Concesión Nº 001-2015, relativo a la Concesión Definitiva de Generación de la Central Hidroeléctrica Campanayocc-RESOLUCION DIRECTORAL-Nº 365-2018-GRA/GR
... 21/07/2017, sobre la solicitud de ampliación" de plazo para la ejecución de obra de la Concesi\xC3" ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 30/11/2022 (Expediente: 000079-2021)
Respecto a la causal e) del numeral 1 del artículo 63 del decreto legislativo n° 1071, seadvierte que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materia no susceptible de arbitraje, alpronunciarse sobre la pretensión principal de la demanda, toda vez que se solicita elreconocimiento y pago de los gastos generales variables derivados de las ampliaciones deplazo n° 2, n° 6, n° 8, n° 11 y n° 16, las...
... plazo N° 2, N° 6, N° 8, N° 11 y N° 16, las cuales g uardan relación con la ejecución de ... prestaciones adicionales obra N° 2, N° ... “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 21/09/2023 (Expediente: 005608-2018)
El contrato de compraventa ya surtió todos sus efectos al producirse el pago del precio y la entrega del terreno objeto de venta, no habiendo ninguna obligación pendiente entre las partes que pudiera justificar la aplicación de la penalidad por incumplimiento.
... cumplimiento de la ejecución de la obra materia de conflicto. Sustenta su ... ampliación de la etapa de la carretera de la variante de ... en un plazo de 8 meses y que su incumplimiento parcial y/o ... -
El contrato de obra pública
... onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada) ... EL CONTRATO DE OBRA ... elementos que integran la oferta (precio, plazo, plan de inversiones, aspectos técnicos y ... lo que debe reconocerse una ampliación del mismo a los fines de acometer las tareas ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
-
Resolución de Corte Superior de Lima - 1° SALA COMERCIAL, de 25 de Noviembre de 2019 (Expediente: 000138-2013)
Lo laudado estaría obligando a aprobar plazos adicionales innecesarios o seguir pagando gastos generales que no han sido consentidos sino rechazados por sedapal, por cuya razón no puede haber contrato respecto de ellas. Se estaría obligando a aprobar dichos adicionales y pagos ordenados en contra de su voluntad. No obstante del laudo se observa que las ampliaciones del plazo para la ejecución de...
... resuelto sobre materia de adicional de obra, contraviniendo el artículo 14, in ciso 2, de ... principales sobre ampliaciones de plazo dejando sin efecto las resoluciones ... referidas a Adicionales y a Ampliacion es de Pla zo son absolutamente arbitrales ... del plazo para la ejecución del Contrato de Obra N.° ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 29/01/2020 (Expediente: 000528-2018)
La causal de anulación de laudo prevista enel numeral 1) del literal e) del artículo 63 deldecreto legislativo número 1071, faculta ala jurisdicción ordinaria verificar que lasmaterias resueltas vía arbitraje seansusceptibles de ser conocidas por dichajurisdicción.
... enriquecimiento Indebido, derivado de ejecución de prestaciones adicionales ... no aprobadas por ... o costos generados por paralización de obra a causa de fuerza ... mayor, tales costos ... de contar con derecho declarado de ampliación de plazo, ... ya sea por decisión de la Entidad ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 05/12/2019 (Expediente: 000238-2012)
"el tribunal arbitral no podía ni siquiera por virtud del principio kompetenz-kompetenz, considerarse competente y arrogarse la potestad de resolver sobre una pretensión de pago de prestaciones adicionales de obra cuyo monto, por exceder el máximo permitido por ley, requiere ser autorizado previamente por la contraloría general de la república, porque una tal materia sin duda configura el...
... aprobación de las ampliaciones de plazo por 99 y 106 días calendario, ... con mayores ... Recurso: De fojas 163 a 189 obra el recurso de anulación de laudo ... presentado ... ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra ... procedimiento de ampliación de plazo. (…) Como consecuencia del ... - Vigente Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
-
Contrataciones Públicas: Plazos perentorios y sus efectos en la ejecución contractual
... pronuncie legal o lícitamente dentro de un plazo establecido sobre un determinado fin y, por otro ... 2.2. Inicio de plazo de ejecución de obra. 2.3. Revisión del expediente técnico de obra ... 2.5. Procedimiento de ampliación de plazo. 2.6. Liquidación del contrato de obra: ...
-
Resolución de Corte Superior de Lima - 2° SALA COMERCIAL, de 28 de Marzo de 2018 (Expediente: 000420-2017)
... otorgado en el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 asciende a S/ 957,618.81, lo que ... variables solicitados por la ampliación de Plazo N° 11 se le deduzca el monto que ... ejecución de un adicional de obra se otorga sin ...
-
LEY, Nº 30556, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios-LEY-Nº 30556
... pública la implementación y ejecución de un plan integral para la rehabilitación, ... y publicado en el diario oficial en un plazo que no exceda los noventa (90) días hábiles ... ón del Plan y de la necesidad de ampliación del plazo ... Artículo 4. Funciones de la ... , como mínimo: a) nombre del proyecto u obra; b) ubicación de la obra o proyecto; c) tiempo ...
-
DECRETO SUPREMO, Nº 007-2020-MC, PODER EJECUTIVO, CULTURA - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED-DECRETO SUPREMO-Nº 007-2020-MC
... técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política sectorial, así ... 28.1. La ejecución de toda obra pública o privada de edificación nueva, ación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, ... ón ocular, la misma que se efectúa en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/10/2018 (Expediente: 001767-2017)
Las pericias practicadas no son confiables al haberse incurrido en contradicciones, que exigen la realización de otra que cumpla con los requisitos de idoneidad y método, a fin de establecer si hubo o no perjuicio, para definir el tipo penal aplicable a los efectos de la vigencia o extinción de la acción penal y la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal; salvo del hecho imputado...
... acción penal y la duplicidad del plazo ... de prescripción de la acción penal; ... de obra que celebró la CPMP con Sagitario S. A. C., ... ampliación), ... licitación ... seis-noventa ... ólares americanos, para efectos de la ejecución de ... culminación de la obra, sería cancelado ... - Vigente Decreto Supremo Nº 29-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 15/04/2021 (Expediente: 003927-2019)
Las partes son libres para determinar el contenido del contrato, siempre que aquello no contravenga norma legal alguna, siendo lo pactado obligatorio entre ellas.
... de las obras sub-litis (mayor valor de obra) ... y finalmente, la indemnización por el lucro ... contraprestación por la ejecución de las obras civiles sub litis, sino que a ... las partes, respecto de la existencia de un plazo de sesenta ... días calendarios del propietario ... se presentan con el escrito de la ampliación a las ... observaciones, libro que en copia corre ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 020-2020-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Procedimientos Mineros-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2020-EM
... á trabajos de prospección minera y el plazo respectivo, así como los montos de las partidas ... los contratos que se deriven de la ejecución del proceso de promoción de la inversión ... obra la inscripción registral de la persona jurídica ... ón y sus recrecimientos, con ampliación de la capacidad instalada y la ampliación de ...