ampliacion plazo ejecucion obra
- Vigente Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE. Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno
-
Resolución de Corte Superior de Lima - 1° SALA COMERCIAL, de 5 de Noviembre de 2019 (Expediente: 000136-2019)
Sumilla: es inviable el recurso de anulación de laudo arbitral que pretenda la revisión del fondo de la controversia. sumilla: es inviable el recurso de anulación de laudo arbitral que pretenda la revisión del fondo de la controversia.Palabras clave: Causal b), criterios, irrevisabilidad
... sustentación de la Solicitud de Ampliación de Plazo N" 02 se hace mención al término ... por atraso en la ejecu ción de la obra. c) Que, se efectué el cálculo ... de plazo derivada de un atraso en la ejecución de la obra, y el cálculo matemático puede ... - Vigente Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC. Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes
- Vigente Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2020-EM. Reglamento de Procedimientos Mineros
-
Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 020-2020-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Procedimientos Mineros-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2020-EM
...á trabajos de prospección minera y el plazo respectivo, así como los montos de las partidas ... los contratos que se deriven de la ejecución del proceso de promoción de la inversión ...obra la inscripción registral de la persona jurídica ...ón y sus recrecimientos, con ampliación de la capacidad instalada y la ampliación de ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo
- Vigente Decreto Legislativo número 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
-
RESOLUCION DIRECTORAL, Nº 365-2018-GRA/GR, GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - Aprueban Primera Modificación al Contrato de Concesión Nº 001-2015, relativo a la Concesión Definitiva de Generación de la Central Hidroeléctrica Campanayocc-RESOLUCION DIRECTORAL-Nº 365-2018-GRA/GR
... 21/07/2017, sobre la solicitud de ampliación" de plazo para la ejecución de obra de la Concesi\xC3"...
-
El contrato de obra pública
... onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada). . . EL CONTRATO DE OBRA ... elementos que integran la oferta (precio, plazo, plan de inversiones, aspectos técnicos y ... lo que debe reconocerse una ampliación del mismo a los fines de acometer las tareas. ...
-
Resolución de Corte Superior de Lima - 1° SALA COMERCIAL, de 10 de Septiembre de 2018 (Expediente: 000180-2018)
Sentencia fundado en parte recurso de anulacion de laudo arbitral sentencia fundado en parte recurso de anulacion de laudo arbitral sentencia fundado en parte recurso de anulacion de laudo arbitral sentencia fundado en parte recurso de anulacion de laudo arbitralPalabras clave: Causal b), motivación, fundado
... de los ingenieros de equipo de ejecución de obras de PRONIED en los diversos ... de manera permanente en la obra se explayara sobre los hechos y aspectos ... fue señalado en la solicitud de ampliación de plazo N° 01, el cual fue materia d e ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 22/08/2022 (Expediente: 000150-2022)
Se resuelve: declarar infundado el recurso de anulación presentado por el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento; en consecuencia, se declara válido el laudo arbitral del 06 de diciembre del 2021, emitido en el arbitraje seguido con consorcio nuevo olmos, por el tribunal arbitral conformado por eric franco regjo, juan carlos pinto escobedo y marcela radovic córdova. con costas y...
... 97 días restantes de la solicitud de ampliación de plazo N° 9. Al respecto, en los fundamentos ...produjo en función del Calendario de Obra Acelerado (COA),. sin embargo, la comprobación ...en función del programa de ejecución de obra; primero se. debió verificar si el ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 29/01/2020 (Expediente: 000528-2018)
La causal de anulación de laudo prevista enel numeral 1) del literal e) del artículo 63 deldecreto legislativo número 1071, faculta ala jurisdicción ordinaria verificar que lasmaterias resueltas vía arbitraje seansusceptibles de ser conocidas por dichajurisdicción.
...enriquecimiento Indebido, derivado de ejecución de prestaciones adicionales. no aprobadas por la ... o costos generados por paralización de obra a causa de fuerza. mayor, tales costos califican ... de contar con derecho declarado de ampliación de plazo,. ya sea por decisión de la Entidad o ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 05/12/2019 (Expediente: 000238-2012)
"el tribunal arbitral no podía ni siquiera por virtud del principio kompetenz-kompetenz, considerarse competente y arrogarse la potestad de resolver sobre una pretensión de pago de prestaciones adicionales de obra cuyo monto, por exceder el máximo permitido por ley, requiere ser autorizado previamente por la contraloría general de la república, porque una tal materia sin duda configura el...
...aprobación de las ampliaciones de plazo por 99 y 106 días calendario,. con mayores ...Recurso: De fojas 163 a 189 obra el recurso de anulación de laudo. arbitral. ...ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra. ...procedimiento de ampliación de plazo. (…) Como consecuencia del. ... - Vigente Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/10/2018 (Expediente: 001767-2017)
Las pericias practicadas no son confiables al haberse incurrido en contradicciones, que exigen la realización de otra que cumpla con los requisitos de idoneidad y método, a fin de establecer si hubo o no perjuicio, para definir el tipo penal aplicable a los efectos de la vigencia o extinción de la acción penal y la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal; salvo del hecho imputado...
...acción penal y la duplicidad del plazo. de prescripción de la acción penal;. salvo del ...de obra que celebró la CPMP con Sagitario S. A. C., ...ampliación),. licitación. número. cero. seis-noventa. y. ...ólares americanos, para efectos de la ejecución de. culminación de la obra, sería cancelado ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 1° SALA COMERCIAL, de 30 de Septiembre de 2019 (Expediente: 000515-2018)
Al resolver el recurso de anulación planteado no corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia o calificar los criterios o motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al encontrarse ello proscrito por el articulo 62.2° del decreto legislativo n° 1071.Palabras clave: Falta de motivación, criterio arbitral, causal b c y d
... de setiembre de 2019.- VISTOS: Obra visualiz ado a fojas 805-893, el recurso de ... Sobre la Ampliación de plazo N° 5.- Correspondiente al ... efectos para la parte a nivel de ejecución contractual. iii. Tal y como se ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 05/08/2022 (Expediente: 000110-2022)
Si la parte plantea en el arbitraje un recurso post laudo, debeincorporar en el mismo todos los cuestionamientos queulteriormente formulará en sede judicial como fundamentos de surecurso de anulación, pues de así no hacerlo, estaría extendiendoartificiosamente respecto de dichas alegaciones no planteadas ensede arbitral, el plazo previsto en el artículo 64. 1 del d. Leg. 1071.
...sede arbitral, el plazo previsto en el artículo 64.1 del D.Leg. 1071. ...ejecutar la Obra dentro del plazo pactado, sino también que este. ...ejecución de la obra por deficiencias y vicios ocultos del ...EL CONSORCIO solicitó la ampliación de plazo No. 04, pero fue denegada por. PRONIED ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 15/04/2021 (Expediente: 003927-2019)
Las partes son libres para determinar el contenido del contrato, siempre que aquello no contravenga norma legal alguna, siendo lo pactado obligatorio entre ellas.
... de las obras sub-litis (mayor valor de obra). y finalmente, la indemnización por el lucro ...ordena. la. contraprestación por la ejecución de las obras civiles sub litis, sino que a. ello ... las partes, respecto de la existencia de un plazo de sesenta. días calendarios del propietario de ... se presentan con el escrito de la ampliación a las. observaciones, libro que en copia corre a ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 19/01/2021 (Expediente: 000326-2019)
Es improcedente el recurso de anulación de laudobasado en la causal d), al no haberse propuesto este reclamoen la solicitud post laudo. Es inviable el recurso de anulación por la causal b), cuando sepretende la revisión de los criterios e interpretaciones deltribunal arbitral.
... visualización del expediente electrónico, obra a fojas 70-87, el recurso. de anulación ...cuales se encuentra referidos a la ampliación de plazo N° 2 por 45. días, permitiendo con ...de la ejecución contractual; y en tal sentido, correspondía al. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 27/06/2017 (Expediente: 002061-2015)
Sentencia condenatoria por colusión.- que la responsabilidad penal de los acusados está acreditada con el informe pericial contable, del cual se evidencia la defraudación y la concertación criminal.
...ejecución de la obra denominada “Construcción del ...técnico tenía el plazo de 30 días y, la ejecución de la obra, 210 ... Aparcana, conforme se ha detallado en ampliación. de la pericia contable de fojas 2321 a 2323, ... - Vigente Decreto Legislativo N°109. El Gobierno promulgó la Ley General de Minería
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 14/04/2021 (Expediente: 000645-2019)
Es infundado el recurso de anulación interpuesto, invocandolas causales b y c) del numeral 1 del artículo 63 de la ley dearbitraje habiéndose emitido el laudo sin trasgredir el principiode motivación expresando lógica y coherentemente su posición;evidenciándose que en algunos casos lo que en el fondo pretendeel recurrente, es cuestionar el criterio asumido por el árbitroúnico, lo cual no puede...
... COMITÉ QUE PROCEDA A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA; Y,. B) NULIDAD Y/O INEFICACIA DEL ACTA DE ACIONES DE LA EJECUCIÓN DE. LA OBRA DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2017:. a) ...DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EL 29 DE SETIEMBRE DE ... de la obra, al sustentar su pedido de ampliación de plazo número 01, por lo que. al cuestionar ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 14/04/2021 (Expediente: 000645-2019)
Es infundado el recurso de anulación interpuesto, invocandolas causales b y c) del numeral 1 del artículo 63 de la ley dearbitraje habiéndose emitido el laudo sin trasgredir el principiode motivación expresando lógica y coherentemente su posición;evidenciándose que en algunos casos lo que en el fondo pretendeel recurrente, es cuestionar el criterio asumido por el árbitroúnico, lo cual no puede...
... COMITÉ QUE PROCEDA A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA; Y,. B) NULIDAD Y/O INEFICACIA DEL ACTA DE ACIONES DE LA EJECUCIÓN DE. LA OBRA DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2017:. a) ...DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EL 29 DE SETIEMBRE DE ... de la obra, al sustentar su pedido de ampliación de plazo número 01, por lo que. al cuestionar ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 25/11/2019 (Expediente: 000138-2013)
Lo laudado estaría obligando a aprobar plazos adicionales innecesarios o seguir pagando gastos generales que no han sido consentidos sino rechazados por sedapal, por cuya razón no puede haber contrato respecto de ellas. se estaría obligando a aprobar dichos adicionales y pagos ordenados en contra de su voluntad. no obstante del laudo se observa que las ampliaciones del plazo para la ejecución de...
...materia de adicional de obra, contraviniendo el artículo 14, inciso 2,. de la ... principales sobre ampliaciones de plazo dejando sin. efecto las resoluciones denegatorias ...pretensiones de Ampliación del Plazo no sólo son arbitrables, per. se, sino ...ejecución del Contrato de Obra N.° 316-2008-SEDAPAL 4, y ...