Laudo del Tribunal de Arbitraje (Sociedad electrica del sur oeste s.A.), 01-02-2022
| Sentido del fallo | El laudo no señala el ruc del contratista. el laudo no señala el monto del contrato. la pretensión determinada fue declarada infundada. |
| Contratista | CONSORCIO CORPORACIÓN PERUANA DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - CONSORCIO COPEMANE |
| Tipo de proceso | INSTITUCIONAL |
| Ruc | 20100188628 |
| Partes | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. vs CONSORCIO CORPORACIÓN PERUANA DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - CONSORCIO COPEMANE |
| Fecha | 01 Febrero 2022 |
| Materia | Materias Controvertidas;Penalidades;OTROS,PAGO DEL SOBRECOSTO/ INTERESES/ ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO |
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
AREQUIPA
CASO ARBITRAL N° 010-2021-TA-CCIA
CONSORCIO CORPORACIÓN PERUANA DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
(“COPEMANE O DEMANDANTE”)
C.
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA
(“SEAL O DEMANDADO”)
LAUDO ARBITRAL
ÁRBITRO ÚNICO
CARLOS ALBERTO SOTO COAGUILA
LIMA, 1 DE FEBRERO DE 2022
ARBITRAJE DE DERECHO
DEMANDANTE: CONSORCIO CORPORACIÓN PERUANA DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
DEMANDADA: SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA
ÁRBITRO ÚNICO: CARLOS ALBERTO SOTO COAGUILA
2
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
CONSORCIO CORPORACIÓN
PERUANA DE MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO
DEMANDANTE O COPEMANE
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR
OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA
DEMANDADO O SEAL
COPEMANE Y SEAL
PARTES
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE
SEAL, ÍTEM 2, CONTRATO
AD/AL.081-2019-SEAL
CONTRATO
BASES INTEGRADAS DEL
PROCESO DE SELECCIÓN AS N°
159-2019-SEAL
BASES INTEGRADAS
INSTRUCTIVO IN-09-05 DE FECHA
11 DE DICIEMBRE DE 2018.
INSTRUCTIVO
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE AREQUIPA
CENTRO DE ARBITRAJE
CARLOS ALBERTO SOTO
COAGUILA
ÁRBITRO ÚNICO
ANTONIO BESICH ADRIAN
SECRETARIO ARBITRAL
ARBITRAJE DE DERECHO
DEMANDANTE: CONSORCIO CORPORACIÓN PERUANA DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
DEMANDADA: SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA
ÁRBITRO ÚNICO: CARLOS ALBERTO SOTO COAGUILA
3
ÍNDICE
I. NOMBRES DE LAS PARTES, SUS REPRESENTANTES Y SUS ABOGADOS 6
A. DEMANDANTE 6
B. DEMANDADO 6
II. CONVENIO ARBITRAL 7
III. ÁRBITRO ÚNICO 8
IV. DERECHO APLICABLE 8
V. LUGAR E IDIOMA DEL ARBITRAJE 8
VI. ANTECEDENTES PROCESALES 8
A. CUADERNO PRINCIPAL 8
B. CUADERNO CAUTELAR 14
VII. DETERMINACIÓN DE LAS CUESTIONES MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO
POR EL ÁRBITRO ÚNICO 15
VIII. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DEL PRESENTE CASO 18
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO DEL PROCESO ARBITRAL 21
POSICIÓN DE COPEMANE 21
POSICIÓN DE SEAL 25
ANÁLISIS Y POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO 27
LAS PENALIDADES EN EL CONTRATO 27
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS PENALIDADES DEL CONTRATO 33
SOBRE LAS PENALIDADES APLICADAS POR SEAL 36
o Duplicidad de Penalidades en una misma Orden de Trabajo 36
o Penalidades aplicadas individualmente a cada actividad de la Orden
Trabajo 38
o Penalidades que no corresponde a la supuesta infracción 41
o Penalidad por incumplimiento de plazo de ejecución según Bases,
normativas y penalidad por mora 44
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba