Laudo del Tribunal de Arbitraje (Sistema nacional de mantenimiento de carrteras - sinmac del mtc), 30-09-2002
| Ruc | 20380417465 |
| Fecha | 30 Septiembre 2002 |
| Partes | SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRTERAS - SINMAC DEL MTC vs CONSORCIO CETIC CE CE GE |
| Tipo de proceso | AD HOC |
| Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Mayores gastos generales |
•
/
LAUDO DE DERECHO
Demandante CONSORCIO CETIC - Ce. Ce. Ge.
••
Demandado
Arbitro Unico
Oficina
ANTECEDENTES
Contrato
Fecha
Objeto
Entidad
Contratista
Monto contratado:
Plazo del contrato:
CONSIDERANDO:
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS SINMAC del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones. Vivienda
y
Construcción.
Manuel Augusto Burga Carranza
Monte Grande N° 129 • 5° piso, Surco
NO
039-2000-MTC/15.02.SINMAC
05 de diciembre del 2002
Elaboración de Expediente Técnico yEjecución de
las obras de mantenimiento periódico de la
Carretera Circuito Tuñstico del Cusco,
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS - SINMAC
CONSORCIO CETlC - Ce. Ce. Ge.
5/. 6'380,714.51 (Seis millones trescientos ochenta
mil setecientos catorce y 51/100 Nuevos Soles)
Expediente Técnico: 30 días calendario.
Obras: 180 dias calendario.
Que, mediante Resolución Directoral N" 469-2000-MTC/15.02.SINMAC del 22 de
noviembre y de conformidad con la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones Y
Adquisiciones del Estado y del Decreto Supremo N° 039-98.PCM, Reglamento de
la referida ley, se otorgó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 005-2000-
MTC/15.02.SINMAC, al CONSORCIO CETIC - Ce.Ce.Ge, por la suma de SI.
6'380,714.51 (Seis millones trescientos ochenta mil setecientos catorce y 51/100
Nuevos Soles), para la Elaboración de Expediente Técnico
y
Ejecución de las
obras de mantenimiento periódico de la Carretera Circuito Turístico del Cusco.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba