Laudo del Tribunal de Arbitraje (Contraloria general de la republica), 24-05-2022
| Sentido del fallo | No se ubica proceso de seleccion, no se ubica detalle del objeto |
| Tipo de proceso | AD HOC |
| Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Indemnización por daños y perjuicios;Mayores gastos generales;Pago;Resolución del contrato,Materias Controvertidas;Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contrato;Pago |
| Fecha | 24 Mayo 2022 |
| Ruc | 20131377810 |
| Contratista | PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SA |
| Partes | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA vs PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SA |
Caso Arbitral N° 0368-2020-CCL
Caso Arbitral
PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS S.A. – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tribunal Arbitral
Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña (presidente)
Roberto Benavides Pontex
Jose Luis Vilela Proaño
Orden Procesal Nº 10
Laudo
Página 1 de 53
Caso Arbitral N° 0368-2020-CCL
PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
Vs.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
____________________________________________________________
LAUDO
Orden Procesal N° 10
___________________________________________________________
Tribunal Arbitral
Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña (presidente)
Roberto Benavides Pontex
José Luis Vilela Proaño
Secretaría Arbitral
Susana Santos Revilla
Lima, 24 de mayo de 2022
Caso Arbitral N° 0368-2020-CCL
Caso Arbitral
PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS S.A. – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tribunal Arbitral
Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña (presidente)
Roberto Benavides Pontex
Jose Luis Vilela Proaño
Orden Procesal Nº 10
Laudo
Página 2 de 53
LISTA DE ABREVIATURAS
Nombre
Abreviatura
PROMOTORA INTERAMERICANA DE
SERVICIOS S.A.
DEMANDANTE, CONTRATISTA o
PISERSA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
DEMANDADO, ENTIDAD o
CONTRALORÍA
CONTRATO N° 041-2019-CG
CONTRATO
Ley N° 30225, modificado por los
Decretos Legislativos N° 1341 y N°
1444, “Ley de Contrataciones del
Estado”
LCE
Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
modificado por el Decreto Supremo
N° 056-2017-EF, “Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado”
RLCE
Decreto Legislativo N° 1071, Ley que
norma el arbitraje
LEY DE ARBITRAJE
Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima
CENTRO
Reglamento de Arbitraje del Centro
de Arbitraje de la Cámara de
Comercia de Lima
REGLAMENTO DEL CENTRO
Impuesto General a las Ventas
IGV
Caso Arbitral N° 0368-2020-CCL
Caso Arbitral
PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS S.A. – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tribunal Arbitral
Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña (presidente)
Roberto Benavides Pontex
Jose Luis Vilela Proaño
Orden Procesal Nº 10
Laudo
Página 3 de 53
ÍNDICE
I. DECLARACIÓN .................................................................................................................4
II. CONVENIO ARBITRAL ......................................................................................................4
III. CONSTITUCIÓN .............................................................................................................4
IV. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE ...................................................................................4
V. NORMATIVA APLICABLE .................................................................................................4
VI. PRINCIPALES ACTUACIONES PROCESALES ............................................................4
VII. POSICIÓN DE LAS PARTES ..........................................................................................6
VII.1. DEMANDA ...................................................................................................................6
VII.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA ........................................................................17
VIII. CONSIDERANDOS ......................................................................................................23
VIII.1. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL .......................................................................25
VIII.2. PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL ..............44
VIII.3. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL .....................................................................46
VIII.4. TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL .......................................................................48
VIII.5. CUARTO PRETENSIÓN PRINCIPAL ........................................................................50
IX. LAUDA ...........................................................................................................................52
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba