Laudo del Tribunal de Arbitraje (Seguro social de salud), 01-08-2022
Fecha | 01 Agosto 2022 |
Ruc | 20131257750 |
Tipo de proceso | INSTITUCIONAL |
Contratista | MASTER MEDIC S.A. |
Partes | SEGURO SOCIAL DE SALUD vs MASTER MEDIC S.A. |
Materia | Materias Controvertidas;Penalidades |
CENTRO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Expediente Nº 3367-221-21
MASTER MEDIC S.A.
v.
SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD
LAUDO
_______________________________________________________
Decisión N° 07
Árbitro Único
Ahmed Manyari Zea
Secretaria Arbitral
André Fernando Núñez Merejildo
Lima, 01 de agosto de 2022
Exp. 3367-221-21
1
ÍNDICE
Tabla de Abreviaturas ................................................................................................................ 2
I. El Convenio Arbitral............................................................................................................ 3
II. Constitución del Tribunal Arbitral Unipersonal ............................................................... 3
III. Resumen de las principales decisiones arbitrales: ................................................... 3
IV. Sobre los gastos arbitrales: .......................................................................................... 4
V. Cuestiones controvertidas: ................................................................................................ 5
VI. Posiciones de las Partes: .............................................................................................. 6
A) Posición del Demandante ......................................................................................... 6
B) Posición del Demandado ........................................................................................ 12
VII. Cuestiones Preliminares.............................................................................................. 14
VIII. Posición del Árbitro Único: .......................................................................................... 15
A) Sobre el contexto sobreviniente a la ejecución contractual: .............................. 15
Periodo del 16 al 30 de marzo del 2020 ....................................................................... 16
Periodo del 31 de marzo al 24 de mayo del 2020 ....................................................... 23
Periodo del 25 de mayo al 30 de junio del 2020 ......................................................... 28
B) Sobre el retraso justificado y la inaplicación de la penalidad por mora ........... 31
IX. Sobre la condena de los costos arbitrales ................................................................ 44
X. Laudo: ................................................................................................................................. 46
Exp. 3367-221-21
2
Tabla de Abreviaturas
TRMINOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE DECISIÓN
Demandante, MASTER MEDIC o
CONTRATISTA
Master Medic S.A.
Demandado, ESSALUD o ENTIDAD
Seguro Social de Salud
Partes
Master Medic S.A. y Seguro Social de
Salud
Centro
Centro de Análisis y Resolución de
Conflictos PUCP.
Reglamento de Arbitraje
Reglamento de Arbitraje PUCP 2017
Árbitro Único
Ahmed Manyari Zea
Contrato
Contrato N°4600053255 (Licitación Pública
N°84-2019-ESSALUD/CEABE-1
(1998L00841) “Adquisición de equipos
médicos para los Centros Asistenciales a
nivel nacional de ESSALUD”
LCE ó TUO LCE
Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N°082-2019-
EF
RLCE
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba