Laudo del Tribunal de Arbitraje (Seguro social de salud), 14-10-2015
| Sentido del fallo | El laudo no precisa: valor referencial y numero del contrato. El contrato fue suscrito con la organizacion internacional para las migraciones. del laudo se advierte quién es el presidente del tribunal arbitral, mas no se precisa qué parte designó a los otros miembros, sin embargo, se registraron sus datos para fines informativos. |
| Ruc | 20131257750 |
| Partes | SEGURO SOCIAL DE SALUD vs INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES |
| Fecha | 14 Octubre 2015 |
| Tipo de proceso | AD HOC |
| Materia | Materias Controvertidas;Devolución de garantías;Mayores gastos generales;Penalidades;Resolución del contrato |
Laudo de Df!recho
Coso Arbitral
Ni'
05-2012
Arbitraje seguido por INCOT S.A.c. Contratistas Generoles _ Seguro Social de Solud ESSALUD
Tribunal Arbltrol
Corlos Ruska Maguiño (Presidente)
Luís Pebe Romero
Luis Huoyto Zocarios
LAUDO ARBITRAL EN MAYORíA
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJESEGUIDO POR INCOT
S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES CONTRA EL SEGURO SOCIAL DE SALUD. ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL
COMPUESTO POR CARLOS RUSKA MAGUlÑA.LUIS PEBE ROMERO Y LUIS HUA YTA TACARíAS.
EL PRESENTELAUDO SE DICTA EN MAYORíA CON LOS VOTOS DE LOS ABOGADOS CARLOS
RUSKA MAGUIÑA Y LUIS HUA YTA TACARíAS.
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ÁRBITRO ABOGADO LUIS PEBE ROMERO EMITE UN VOTO
DISCREPANTE, EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN DEL MISMO Y QUE SE NOTIFICARÁ
CONJUNTAMENTE CON ESTELAUDO.
RESOLUCiÓN N° 33
Lima,catorce de octubre
del año dos mil quince.-
VISTOS:
1. LAS PARTES. EL CONTRATO Y LA EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL
1. El 30 de enero de 2009, la empresa INCOT S.A.e. Contratistas Generales [en
adelante, DEMANDANTE o CONTRATJSTA o INCOTJ y la ORGANIZACiÓN
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (en adelante OrM). suscribieron el
Contrato de Obra para
/0
elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de la
obra "Nuevo Hospital 11Chanchamayo - La Merced" segunda convocatoria,
derivado de la Licitación Pública Nacional N° 005-ESSALUD/OIM-2008,por un monto
total de
SI.
30'452.855.21 (en adelante, el CONTRATO).
2. En (a cláusula décimo octava del CONTRATOse estipuló que todos los conflictos que
se deriven de e interpretación del mismo. incluso los referentes a su
Página ( de 59
'.
Laudo de Derecho
Coso Arbitral NI! 05-2012
Arbitraje seguido por INcor S.A.c. Contratistas Generales _ Seguro
Social
de Solud ESSAWD
Tribul1Ql
Arbitral
Carlos Ruska Maguiño (Presidente)
Luis Pebe
RomPfo
Luis Huuyta Zocaños
nulidad e invalidez. señan resueltos de manera definitiva e inapelable mediante
arbitraje de derecho, de conformidad con el Reglamento de Arbitrajede lo OIM.
11. INSTALACiÓN DEl ARBITRAJE
3. Con fecha 18de enero de 2012, en la sede del Tribunol Arbitral, con la presencia del
representante del DEMANDADO y la participación de los representantes de la
Organización Internacional para las Migraciones 101M),se realizó la audiencia de
instalación del TribunalArbitral, dejando constancia de la inasistenciadel
DEMANDANTE.
4. En dicho acto, los representantes de la OIM y del SEGURO SOCIAL DE SALUD(en
adelante, DEMANDADO o ENTlDADo ESSALUD)dejaron expresa constancia que, si
bien el CONTRATO fue suscrito enfre INCOT y la OIM, el mismo vincula direda y
expresamenfe a INCOT y o ESSALUD,por lo que deben ser considerandos porte
sustancial y procesal.
5, Asimismo, por ocuerdo de losasistenfes se indicó que la participación de lo OIM en
el presente proceso, será únicamente para proveer de todo lo documentación y/o
información relacionado con el CONTRATO, más no seria notificado con Jos
aduaciones arbitrales.
6. Acto seguido, los miembros del Tribunal Arbitrol declararon haber sido debidamente
designados de conformidad con la ley y el convenio arbitral celebrado entre las
partes, señalando que no tenian ninguna incompatibilidad ni compromiso con las
mismas y obligándose cada uno de ellos, a desempeñar con imparcialidad y
probidad su labor.
7. De igual formo, el Tribunal Arbitral consideró necesario delimitar como normas
aplicables al presente proceso, lasestablecidas en el Reglamento de Arbitraje de la
Organización I as Migraciones (en adelante, el REGLAMENTO)con
Página 2 de
59
idEAl PARA SU
e
IIf R"'M6N
Rib£yRO
b
OfielN'"
'05,
MiR",f10
MI., (511)
242.}lm
I 241.0m
RepERu.eoM, CONT"'Cl OS@M"'Rcp£Ru.eo~
Laudo de Del'r!Cha
Caso Arbitral
NP
05-2012
Arbitraje seguido por INcor S.A.c. Contratistas Generales _ Seguro Social de Salud ESSALUD
Tribuno'
Arbitrol
Corfos Ruska Maguiño (Presidente)
Luis Pebe Romero
Luis Huoyto Zocaríos
las particularidades establecidas en la presente Acta y, en lo demás, de acuerdo a
lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1071, la Ley de Arbitraje (en adelante,
DECRETO LEGISLATIVO).
8. Así las partes acordaron expresamente que el Tribunal Arbitral decidirá el fondo de
la controversia con arreglo a las estipUlaciones del CONTRATOy supletoriamente las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Legislativo N" 1017 (en adelante LEY) y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N" 184-2008-EF(en adelante REGLAMENTO).
111. DE LA DEMANDA ARBITRAL
9. Mediante escritos ingresados el 2 de marzo, 4 de mayo, 9 de mayo y 11 de julio de
2012, el DEMANDANTEinterpuso demanda arbitral y acumulación de pretensiones,
solicitando lo siguiente:
De la Demanda presentada el 02 de marzo de 2012
111.1 Pentorlo:
1.- Como consecuencia de lo resolución de CONTRATO dispuesta por
ESSALUD,configurándose por causas imputables 01 DEMANDADO, el Tribunal
declare que las cuestionadas observaciones han devenido en ineficaz y, por
tanto, no les son oponibles a INeOT.
2.- El Tribunal declare que INCOT no esfá legalmente sujeto a aplicación de
penalidad alguna como consecuencia de sus obligaciones derivados de lo
etapa de recepción de obra, los cuales devinieron en ineficaz 01 haberse
resuelto el contrato.
Página 3 de 59
EyRO
672 OficiM }Q5,
IR•••[lom
JElf.. (511)
242-mo
I
241-09JJ
"w"ww.
MARCpE HU, COM, ONTACTE NO~@MARCPfRU, COM
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba