Laudo del Tribunal de Arbitraje (Registro nacional de identificacion y estado civil - reniec), 14-08-2006
Sentido del fallo | Informacion solo del laudo arbitro unico |
Ruc | 20295613620 |
Partes | REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - RENIEC vs SISTEMAS Y GESTION SAC |
Fecha | 14 Agosto 2006 |
Tipo de proceso | INSTITUCIONAL |
Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Resolución del contrato |
00
1
OG
Laudo
de
Derecho
2
Partes
Sistemas
yGestin
SAC
y
el
Registro
NaÆonal
de
IdentificaÆn
y
Estado
Civil
RENIEC
`rbitro
Milagros
Maravf
Sumar
Expediente
007
2006
Antecedentes
El
14
de
abril
de
2005
las
partes
suscribieron
el
contrato
N
029
2005
RENIEC
para
la
adquisicin
del
Sistema
Integrado
de
Gestin
Administrativa
SIGA
como
resultado
del
proceso
de
liÆtaÆn
pœblica
N
00062004
RENIEC
El
contrato
establece
en
su
dÆusufa
dØÆma
la
solucin
de
controversias
mediante
arbitraje
conforme
a
las
disposiciones
de
la
Ley
de
Contrataciones
y
AdquisiÆones del
Estado
LCAE
Mediante
Carta
SGCE0813
05
de
fecha
23 de
setiembre
de
2005
la
empresa
contratista
soliÆta
una
ampliaÆn
del
plazo
de
ejØcuÆn
contractual
de
seis
semanas
alegando
la
ocurrencia
de
casos
fortuitos
De
acuerdo
al
ref
rido
contrato
el
plazo
de
culminaÆn
del
mismo
era
el
26 de
setiembre
de
2005
Previamente
el
2
de
setiembre
la
contratista
envi
una
carta
a
RENIEC
eri la
que
hace
llegar
los
puntos
a
sustentaren
conjunto
parÆ
la
ampliacin
de
la
fecha
de
finalizacin
del
proyecto
detallando
los
acontecimientos
que
habran
ocasionado
el
retraso
Por
Carta
388
2005
SGLG
GAD
RENIEC
de
fecha
26 de
setiembre
de
2005
respondiendo
lÆ
carta
recibida
el
23
del
mismo
mes
RENIEC
expresa
que
para
la
procedencia
de
la
ampliacin
del
plazo
contractual
sØ
requiere
que
se
acredite
fehaÆentemente
el
acaeÆmiento
del
correspondiente
caso
fortuito
que
la
sustenta
y
soliÆta
los
sustentos
con
espondiØntes
manifestando
que
mientras
no
se
acredite
la
corifiguraÆn
de
supuestos
que
conforme
a
ley
posibilitan
la
ampliaÆn
del
plazo
de
ejecuÆn
contractual
la
entidad
se
ve
impedida
de
autorizar
la
ampliaÆn
soliÆtada
debiendo
culminar
el
26
de
setiembre
de
2005
El
8 de
noviembre
de
2005
la
contratistÆ
remite
carta
N
SGCE0846
05
RENIEC
a
RENIEC
conteniendo
dos
CDs
que
contendran
el
SIGA
dando
por
cumplida la
contraprestaÆn
referida
a
su
parte
y
solicitando
que
se
proceda
a
ejecutar
las
actividades
de
cierre
de
proyecto
El
9
de
noviembre
de
2005
RENIEC
cursa
carta
notarial
N
077
2005
GAD
RENIEC
a
Sistemas
y
Gestin
SA
C
recibida
por
Østa el
10
de
noviembre
en
la
que
comunica
a
la
contratista
que
al
amparo
de
lo
dispuesto
en
el cuarto
pÆrrafo
del
artculo
222
y
et
articulo
225
numeral
2
del
Reglamento
de
la
Ley
de
Contrataciones
y
AdquisiÆones
del
Estado
RECAE
RENIEC
ha
deÆdido
resolver
el
contrato
por
haberse
llegado
a
1
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba