Laudo del Tribunal de Arbitraje (Gobierno regional de cusco sede central), 07-03-2022
Ruc | 20527147612 |
Fecha | 07 Marzo 2022 |
Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contrato,Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Indemnización por daños y perjuicios;Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contrato |
Tipo de proceso | INSTITUCIONAL |
Contratista | MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. |
Partes | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL vs MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. |
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA
CASO ARBITRAL N° 036-2021-TA-CCIA
ARBITRAJE INSTITUCIONAL SEGUIDO ENTRE:
MICRO AMÉRICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.
C.
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
LAUDO ARBITRAL
ÁRBITRO ÚNICO
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ROMERO
SECRETARIA ARBITRAL
SHILA VALERIA MENDOZA GAMERO
AREQUIPA, 7 DE MARZO DE 2022
CASO ARBITRAL N° 036-2021-TA-CCIA
Página 2 de 70
TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL PRESENTE LAUDO ARBITRAL
DEMANDANTE / MICRO
AMÉRICA / CONTRATISTA
MICRO AMÉRICA SISTEMAS Y
SERVICIOS S.A.
DEMANDADO / ENTIDAD / GORE
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
LAS PARTES
Son conjuntamente el DEMANDANTE y el
DEMANDADO.
CONTRATO
Contrato N° 0124-2020-GR CUSCO/ORAD
Adjudicación Simplificada Nº 44-2020-GR
CUSCO – Primera Convocatoria
“CONTRATACION DE BIENES
INFORMATICOS PARA LA
IMPLEMENTACION DEL EQUIPAMIENTO
DEL DATA CENTER
META 138: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ,
PROVINCIA DE CUSCO, REGIÓN CUSCO”
CENTRO
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa.
ÁRBITRO ÚNICO
José Antonio Sánchez Romero
SECRETARIA ARBITRAL
Shila Valeria Mendoza Gamero
REGLAMENTO DEL CENTRO
El Reglamento del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
LCE
Ley de Contrataciones del Estado. – Ley 30225
RLCE
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado – Decreto Supremo N° 344-2018-EF
CASO ARBITRAL N° 036-2021-TA-CCIA
Página 3 de 70
LEY DE ARBITRAJE
Decreto Legislativo N° 1071
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba