Laudo del Tribunal de Arbitraje (Municipalidad distrital de jesus), 30-05-2022
Sentido del fallo | Datos por defecto al usar el boton seace laudo si indica que parte designo a que arbitro fecha de instalacion |
Contratista | CONSORCIO COMPANY |
Tipo de proceso | AD HOC |
Ruc | 20171779660 |
Partes | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS vs CONSORCIO COMPANY |
Fecha | 30 Mayo 2022 |
Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Devolución de garantías;Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contrato;OTROS,COSTOS; DEVOLUCION DE VALORIZACIONES E INTERESES |
ARBITRAJE AD HOC
Expediente N° 012-2020/MARCPERU/ADM/JTM
CONSORCIO COMPANY
Vs.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS
______________________________________________________________
LAUDO
______________________________________________________________
TRIBUNAL ARBITRAL
Juan Alberto Quintana Sánchez – Presidente
Roberto Alejandro Palacios Bran – Árbitro
Marco Antonio Mercado Portal – Árbitro
SECRETARÍA ARBITRAL
MARC PERU
EXPEDIENTE N° 012-2020/MARCPERU/ADM/JTM
2
EXPEDIENTE N° 012-2020/MARCPERU/ADM/JTM
_________________________________________________________________________
LAUDO
___________________________________
❖ Demandante: CONSORCIO COMPANY
❖ Demandado: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS
❖ Contrato: Contrato N° 006-2016-MDJ/GM/SGL&CP
❖ Objeto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL ALCANTARILLADO EN EL
C.P HUARACLLA, DISTRITO DE JESÚS –
CAJAMARCA - CAJAMARCA”
❖ Monto Contrato: S/ 11’616,012.27
❖ Cuantía controvertida: S/ 4’418,197.41
❖ Honorarios del Tribunal Arbitral: S/ 111,037.92
❖ Honorarios Secretaría Arbitral: S/ 32,520.75
❖ Tribunal Arbitral: Juan Alberto Quintana Sánchez – Presidente
Roberto Alejandro Palacios Bran – Árbitro
Marco Antonio Mercado Portal – Árbitro
❖ Secretaría Arbitral: MARC PERU
❖ Fecha de emisión del laudo: 30 de mayo de 2022
❖ Número de folios: 97
Pretensiones:
• Reconocimiento de Ampliación de Plazo N° 7
• Reconocimiento de Ampliación de Plazo N° 8
• Reconocimiento de Ampliación de Plazo N° 9
• Nulidad de Resolución Contractual
• Consentimiento de Resolución Contractual
• Pago de Valorizaciones e Intereses
• Devolución de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
• Costos del Arbitraje
EXPEDIENTE N° 012-2020/MARCPERU/ADM/JTM
3
ÍNDICE
I. ANTECEDENTES ....................................................................................................................... 5
II. EL CONVENIO ARBITRAL ................................................................................................... 6
III. DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL ............................................................. 8
IV. DESARROLLO DEL PROCESO ARBITRAL.................................................................. 8
V. CONSIDERACIONES PRELIMINARES ....................................................................... 18
VI. ANÁLISIS DE LAS MATERIAS CONTROVERTIDAS ............................................ 15
VII. LAUDO............................................................................................................................................. 96
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba