Laudo del Tribunal de Arbitraje (Municipalidad provincial de piura), 29-04-2014
| Ruc | 20154477374 |
| Fecha | 29 Abril 2014 |
| Partes | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA vs CONSTRUCTORA IRDICHI E.I.R.L |
| Tipo de proceso | AD HOC |
| Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Enriquecimiento sin causa;Indemnización por daños y perjuicios;Pago |
Laudo que corresponde al Arbilraje seguido por el Consorcio Kurt Beer yla J.Uunicipalidad Provincial de
Pium ante el Centro de Arbirraje del Colegio de Ingenieros del Perú - Come jo Departamental Piura
EXPEDIENTE: N" 017-2013-CCA-ClP-CDP
LAUDO
Alos 29 días del mes de abril del 2014, el Tribunal Arbitral que suscribe emite el Laudo que resuelve
Jos controversias existentes entre CONSORCIO KURT BEER, integrado por
CONSUlTING&SERV/CEEDSUR SAC, CONSTRUCTORA /RD/CH! EIRL
y
WILCE INGENIEROS
CONTRATISTAS SRL y la Municipalidad Provincial de Piura referida a la obra: "INSTALAClON DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO EN EL AH ALEDAÑOS KURT BEER, MUlClPALlDAD
PROVINCfAL DE PIURA", conforme los siguientes términos:
'- DEFINICIONES
Demandante
Demandado
Ley
Reglamento
Código
Contrato
: Consorcio Kurt Beer (Accionante)
: Municipalidad Provincial de Piura.
: D. Leg.
N°
1017 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
: OS
N°
184.2008-EF Y sus modificatorias.
: Código Civil.
: Contrato suscrito entre las partes para la ejeCUción de la obra: "INSTALACfON DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO EN EL AH ALEDAÑOS KURT BEER,
MUlCIPAUDAD PROVINCIAL DE PIURA".
2. ANTECEDENTES
2.1. El 09.ABR.2012, la Municipalidad Provincial de Piura y el Consorcio Kurt Beer, suscribieron el
Contrato D.U. 054~2011 derivado de la Licitación Pública
W
02-2012.CEO.LP/MPP PRIMERA
CONVOCATORIA: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra "Instalación d€1
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. Aledaños Kurt Beer, Municipalidad
Provincial de Piura", por un monto de
S/.
4'220,650.00, de cuyo importe SI 103,250.00
correspondía ala elaboración del expediente técnico y
S/.
4'117,400.00, al costo de la obra,
La entrega del terreno se efectúo el
24
de Abril de 2012.
2,2. El 28.AGO, 2012, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. (EPS GRAU
S.A.), mediante Resolución de Gerencia General
N°
190.2012~EPS GRAU
S.A -
GG, aprobó el
expediente técnico de ejecución de obra, can un presupuesto de obra de
S/.
4'400,168.60, con
precios vigentes al mes de junio de 2012.
2.3 El 24,MAY,2011, mediante Carta
W
009.2012.CKB/EO, el Consorcio Kurt Beer presentó el
expediente técnico de la abra, por la suma de
Sj.
4'400,168.60, monto por el que también fue
aprobado por la Municipalidad mediante Resolución jefatural
W
135.2012-01/MPP, de fecha
07 de setiembre de 2012,
2.4. El 31.ENE.2013, mediante Carta
W
s/n (Expediente
N°
00005865), el Consorcio Accionante
solicitó a la Municipalidad el reconocimiento del pago de SI.
282,768.63
(Doscientos Ochenta
y
Dos Mil Setecientos Sesenta
y
Ocho con 63/100 Nuevos Soles), que corresponde a la
diferencia del costo real de la sub partida "Reservorio Elevado 260 m3.
2.5. El 15.MAR.2D13, el Consorcio Accionante, mediante Carta
N°
017.2012'CKB/EO, presentó la
Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 60 días calendario,
Laudo que corresponde al Arbitraje seguido por el Consorcio Kurt Beer y la Municipalidad Provincia! de
Pium
ante el Celllro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú _ Consejo Departamental Piure
2.6. El 14.MAY.2013 el Consorcio, mediante Corta N" 030-2012-CKB/EO- presentó la Solicitud de ~
Ampliación de Plazo N" 02, por un período de
60
días calendario. ~
2.7. El 05.JUN.2013, mediante Carta N" 01l-2013-GM/MPP, de fecho
05
de junio de 2013, lo
Municipalidad informa sobre la improcedencia del pago de SI
282,768.63
(Doscientos
Ochenta yDos Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 63/100 Nuevos Soles), y que la
controversia se resuelva en un proceso arbitral.
2.8. EI26.JUN.2013, el Consorcio, mediante Carta N" 045-2012-CKB/EO, presentó lo Solicitud de
Ampliación de Plazo N" 03, por un periodo de
60
días calendario.
2.9. EI02.JUL 2013, el accionante presenta ante el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros
del Perú, Consejo Departamental de Piura, el inicio del proceso de arbitraje para que se
resuelvan los controversias derivadas del Contrato O.u. 054-2011.
3. CONVENIO ARBITRAL
Las partes han suscrito el Contrato paro lo Ejecución de lo Obro: "INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARR/LLADO EN EL AH ALEDAÑOS KURT BEER, MUlCIPALlDAD
PROVINCfAL DE PIURA", que incluyó un Convenio Arbitral que sometió la solución de cualquier
controversia
a
un arbitraje Institucional.
a
ser administrodo por un Centro de Arbitraje ubicado en
la Ciudad de Piura. Los portes han aceptado que la institución administradora sea el Centro de
Arbitraje de Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Piura.
4. DfS1GNAClON DEL TRIBUNAL
El Aceionante designo como árbitro al Ingeniero Juan Estuardo Chavez Sanchez. La Entidad
designo como árbitro al Abogado Waldir EmiJiano Sanchez Rangel. Ambos árbitros designaron
como Presidente del Tribunal Arbitral al abogado Javier Martin Solazar Soplapuco.
5. IN5TALACION
Habiéndose llevado a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal
105
miembros del Tribunal
declararon haber sido designados conforme a ley y reitero ron
no
tener ninguna incompatibilidad
para el cumplimiento del cargo, ni vinculo alguno con las partes. Asimismo, se establecieron las
reglas aplicables al presente arbitraje y se determinó el monto de anticipo de honorarios del
Tribunal y de los gastos administrativos.
6. POSTULAClON OE LAS ACTUACIONES
6.1. Pedido de la porte demandante: La accionante, ha sometido al Tribunal las siguientes
pretensiones:
Primero: Que se disponga el pago de SI 282.168.63 (Doscientos Ochenta y Dos Mil
Setecientos Sesenta y Ocho con 63/100 Nuevos Soles) por concepto de enriquecimiento sin
causa de parte de lo Municipalidad Provincial de Piura, quien na ha pagado ese monto en lo
ejecución del proyecto Elaboración del Expediente Técnico
y
Ejecución de la Obra "Instalación
J.
,-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba