Laudo del Tribunal de Arbitraje (Municipalidad distrital de canchayllo), 11-02-2014
| Ruc | 20174802786 |
| Fecha | 11 Febrero 2014 |
| Partes | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAYLLO vs CONSORCIO CRUZ DE MAYO |
| Tipo de proceso | INSTITUCIONAL |
| Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Indemnización por daños y perjuicios;Pago |
-.
CasoArbitral
N°
49-2012-CA/CCH
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
Demandante:
Consorcio CRUZDEMAYO.
En adelante el CONTRATISTAy/o alternativamente el consorcio.
Demandado:
Municipalidad Distrital de Canchayllo
En adelante la MUNICIPALIDAD y/o alternativamente la entidad.
TribunalArbitral:
Mª Jorge Pedro Morales Morales.
Secretario Arbitral :
Joel Torres Poma.
---
,
Caro Arbitral N° 49-2012-CA/CCH
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
Laudo Arbitral de Derecho dictado por el Arbitro Único, Máster de la Universidad
Carlos 111de Madrid Abogado Jorge Pedro Morales Morales (en adelante, el
"Arbitro"), en la controversia surgida entre el CONSORCIO CRUZ DE MAYO Y la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAYLLO.
RESOLUCiÓN N"
10
Huancayo, 11 de Febrero de 2014.
VISTOS:
l. ANTECEDENTES
De conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Contrato de Servicios Profesionales N" 029, las partes acordaron que:
"Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje
administrativo a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro
del Plazo de Caducidad previsto en los artículos 144, 170,
175, 177, 199, 201, 209, 210 Y211 del Reglamento o en su
defecto, en el artículo 52 de la Ley.
Facultativamente, cualquiera de la partes podrá someter a
conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir
al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre las
Caso Arbitral N. 49-Z012-CA/CCH
ambas, según lo señalado en el artículo 214. del Reglamento
de la Ley de Contrataciones con el Estado.
El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el
valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia."
Sometiéndose a los Reglamentos arbitrales de la Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Huancayo, por mutuo acuerdo de las partes, tal
como consta de los escritos presentados por ambas partes.
11.
DESARROLLODELPROCESO
A. Actuación Preliminar del Tribunal Arbitral
A continuación se detallan las actuaciones arbitrales más importantes dentro
del proceso:
1. Que, con fecha 27 de Diciembre del 2012, el Consorcio Cruz de Mayo, (en
adelante, "el Contratista"), presentó su solicitud de arbitraje.
2. Que, con fecha 28 de Diciembre del 2012, mediante Carta N" 001-SA- 049 -
2012-CA/CCH, el Secretario General de la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Huancayo comunica a la Municipalidad Distrital de Canchayllo
(en adelante, "la Entidad") la solicitud de arbitraje presentada por el
Contratista.
3. Que, con fecha 09 de Enero del 2013, mediante escrito, la Entidad se
apersonó al arbitraje.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba