Laudo del Tribunal de Arbitraje (Gobierno regional de cusco - direccion regional de transportes y comunicaciones cusco), 05-09-2022
Fecha | 05 Septiembre 2022 |
Ruc | 20514347221 |
Tipo de proceso | INSTITUCIONAL |
Contratista | CONSORCIO ENKI |
Partes | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO vs CONSORCIO ENKI |
Materia | Materias Controvertidas;Penalidades;Resolución del contrato |
1
CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
ANKAWA INTERNACIONAL
Expediente N° 13-2021-CARD-AI
Demandante:
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE
CUSCO
Demandado:
CONSORCIO ENKI
_______________________________________________________
LAUDO
_______________________________________________________
Árbitro Único:
Juan Alberto Quintana Sánchez
Secretario Arbitral:
David Alejandro Israel Navia Canal
Lima, 5 de septiembre de 2022
2
Expediente N° 13-2021-CARD-AI
___________________________________________________________________
LAUDO
___________________________________
❖ Demandante: DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DE CUSCO
❖ Demandado: CONSORCIO ENKI
❖ Contrato: Contrato N° 674-2020
❖ Objeto: Servicio de mantenimiento periódico de la red
vial departamental no pavimentada CU-129
tramo: Accha – Omacha – Multidistrital -
Paruro-Cusco.
❖ Monto del Contrato: S/ 850,000.00
❖ Cuantía controvertida: S/ 85,000.00
❖ Honorarios del Árbitro Único: S/ 6,106.50
❖ Gastos administrativos del Centro: S/ 10,081.92
❖ Arbitro Único: Juan Alberto Quintana Sánchez
❖ Fecha de emisión del laudo: 5 de setiembre de 2022
❖ Número de folios: 54
Pretensiones:
● Ineficacia de la resolución del contrato
● Incumplimiento de Obligaciones del Contratista y penalidades
● Costos arbitrales
3
ÍNDICE
I. ANTECEDENTES……….…………………………………………….…………4
II. EL CONVENIO ARBITRAL…………..………...……………………………..4
III. DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO…….….………………….………5
IV. DESARROLLO DEL PROCESO ARBITRAL……..…..…….……………….5
V. CONSIDERACIONES PRELIMINARES..…………..……….……………….8
VI ANÁLISIS DE LAS MATERIAS CONTROVERTIDAS….....………………12
VII. LAUDO…...……………………...………………………………...…………..53
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba