Laudo del Tribunal de Arbitraje (Gobierno regional de arequipa), 02-08-2022
Sentido del fallo | Se realizo la busqueda en registro seace pero no encontro informacion por lo que se completo manualmente. el laudo ni el contrato indican el valor referencial. no hubo pretension cuantificable de la entidad. ni condenas para las partes |
Contratista | CONSORCIO NEBUTEC |
Tipo de proceso | INSTITUCIONAL |
Ruc | 20498390570 |
Partes | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA vs CONSORCIO NEBUTEC |
Fecha | 02 Agosto 2022 |
Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Mayores gastos generales;OTROS,MODIFICACION CONTRACTUAL |
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA
CENTRO DE ARBITRAJE
EXPEDIENTE N° 058-2021-TA-CCIA
CONSORCIO NEBUTEC
Vs.
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
______________________________________________________________
LAUDO
______________________________________________________________
ÁRBITRO ÚNICO
Juan Alberto Quintana Sánchez
SECRETARIO ARBITRAL
Santiago José Adrián Carrasco
EXPEDIENTE N° 058-2021-TA-CCIA
2
EXPEDIENTE N° 058-2021-TA-CCIA
_________________________________________________________________________
LAUDO
____________________________________
❖ Demandante: CONSORCIO NEBUTEC
❖ Demandada: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
❖ Contrato: Contrato N° 0127-2020-GRA
❖ Objeto: Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ASOCIACION
DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO
DE PAUCARPATA - AREQUIPA – AREQUIPA III
ETAPA”.
❖ Monto Contrato: S/ 7’054,462.98 inc. IGV.
❖ Cuantía controvertida: S/ 97,785.23
❖ Honorarios del Árbitro Único: S/ 12,317.60 inc. IGV
❖ Gastos Administrativos: S/ 8,721.00 sin IGV
❖ Árbitro Único: Juan Alberto Quintana Sánchez
❖ Secretaría Arbitral: Santiago José Adrian Carrasco
❖ Fecha de emisión del laudo: 2 de agosto de 2022
❖ Número de folios: 40
Pretensiones:
● Ampliación de Plazo N°1 y Reconocimiento de Mayores Gastos
● Modificación Contractual
EXPEDIENTE N° 058-2021-TA-CCIA
3
ÍNDICE
I. ANTECEDENTES
¡Error! Marcador no definido.
II. EL CONVENIO ARBITRAL
¡Error! Marcador no definido.
III. DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO
¡Error! Marcador no definido.
IV. DESARROLLO DEL PROCESO ARBITRAL
¡Error! Marcador no definido.
V. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
¡Error! Marcador no definido.
VI. ANÁLISIS DE LAS MATERIAS CONTROVERTIDAS
¡Error! Marcador no definido.
A. AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1 Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS
¡Error! Marcador no definido.
B. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
¡Error! Marcador no definido.
C. COSTOS DEL PROCESO
¡Error! Marcador no definido.
VII. LAUDO
¡Error! Marcador no definido.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba