Laudo del Tribunal de Arbitraje (Gobierno regional de junin), 09-02-2007
Sentido del fallo | Para el cálculo de plazo se consideró como fecha de inicio la demanda. |
Ruc | 20486021692 |
Partes | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN vs CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES EJECUTIVOS S.A.C. |
Fecha | 09 Febrero 2007 |
Tipo de proceso | INSTITUCIONAL |
Materia | Materias Controvertidas;Adicionales;Ampliación del plazo contractual;Liquidación;Mayores gastos generales;Pago;Recepción;Reducciones;Resolución del contrato;OTROS,NULIDAD DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS; EFECTUADA LA CONSTATACION E INVENTARIO FISICO DE LA OBRA Y COSTOS DEL ARBITRAJE |
Oto
13
Expediente
N
050
2006
CONSUCODE
SNCA
Demandante
Construcciones
y
Consultores
Ejecutivos
SAC
Demandado
Gobierno
Regional
de
Junn
Resolucin
N
17
Lima
09 de
febrero
de
2007
LAUDO
ARBITRAL
I
ANTECEDENTES
Que
con
fecha
5
de
juriio
de
2006
CC
EJECUTIVOS
SAC
present
demanda
contra
el
Gobierno
Regional
de
Junn
presentando
un
Petitorio
de
nueve
puntos
los
cuales
se
precisaran
al
momento
de establecerse
los
puntos
controvertidos
Mediante
Resolucin
N
1
se
observ
la
demanda
presentada
la
misma
que
fue
subsanada
por
escrito
del
14
de
junio
de
2006
Posteriormente
con
fecha
19
de
junio
de
2006
se
ampli
la
demanda
interpuesta
en
lo
referido
a
los
puntos
C
y
F
de
la
demanda
tal
como
en
su
momento
se
explicarÆ
Esta
demanda fue
contestada
el
07 de
julio
de
2006
negando
y
contradiciendo todos
los
puntos
del
Petitorio
A
continuacin
un
resumen
de
todos
los
actuados
segœn
las
pruebas
ofrecidas
Que
con
fecha
27 de
octubre
de
2003
el
ComitØ
Especial
del
Gobierno
Regional
de
Junn en adelante
la
Entidad
otorg
la
Bueæa
Pro
a
la
empresa
CC
EJECUTIVOS
SAC
en adelante
la
Contratista
para
la
Ejecucin
de
la
obra Suministro
e
Instalacin
de
la
Lnea
Primaria
22
9
kV
y
subestacin
de
Distribucin
del
Distrito de
Santa
BÆrbara
de
CarhuacayÆn
por
el
monto
ofertado
de
S
548212
77
Quinientos
Cuarentaiocho Mil
Doscientos
Doce
y
77
100
incluido
el
IGV
Que
en
virtud
de
haber
obtenido
la
Buena
Pro
del
Proceso
de
Seleccin
de
la
Adjudicacin
Directa
Pœblica
No
002
2003
GR
JUNIN
con
fecha
18
de
Noviembre
del
2003
se
suscribe
el
Contrato
No
13472003
GRJ
OGRA
ANEXO
3
para
la
ejecucin
de
la
citada
obra
Posteriormente
el
contrato
fue modificado
mediante
Addenda
del
1512
2003
estableciØndose
como
fecha
de
suscripcin
del
citado
contrato
el
24
de
Noviembre
del
2003
De
acuerdo
a
la
ClÆusula
Cuarta
del
Contrato
el
plazo
de
ejecucin
del
contrato
fue
de 55
das
contados
a
partir
de
que
se
cumplan
con
las
condiciones
seæaladas
en
el
artculo
145
del
Reglamento
del Texto
nico
Ordenado
de
la
Ley
de
Contrataciones
y
Adquisiciones
del
Estado
Que mediante
Resolucin
Gerencia
General
Regional
N
044
2004
GRJ
GGR
de
fecha
20 de
febrero
de
2004
la
Entidad
aprob
la
ampliacin
de
plazo
por
30
das
calendarios
de
la
ejecucin
de
Obra
Suministro
e
Instalacin
de
la
Lnea
primaria
22
9
kV
y
SE
de
Distribucin
de de
Santa
BÆrbara
de
Carhuayan
debido
a
la
causal
de
Variacin
en
el
Trazo
y
Ampliacin
de
Metas
fijando
como
fecha
de
termino
el
24
de
marzo
de
2004
Se
resuelve
tambiØn
que
estÆ
ampliacin
no
genera
mayores
gastos
generales
Que
la
Contratista
mediante
Carta
N
052
2004
de
fecha
23 de
febrero
de
2003
dirigida
al
Ing
Victor
Alvarado
Melgar
Supervisor
de
Obra
Banco
solicit
la
ampliacin
de
plazo
contractual
por
30
das calendario
amparÆndose
en
el
artculo
42
del
TUO de
la
Ley
de
Contrataciones
y
Adquisiones
del
Estado
por
causas
ajenas
al
contratista
variacin
del
trazo
y
ampliacin
de
metas
del
proyecto
original
De
la
lectura
del
referido
documento
se
puede
observar
que
sustenta
su
pedido
en
distintos
hechos
que han
sido
consignados
en
distintos
asientos
del
cuaderno
de
obra
i
Que
mediante
Resolucin Gerencial General
Regional
N
057
2004
GRJ
GGR
de
fecha
10
de
marzo
de
2004
la
Entidad
aprob
la
ampliacin
de
plazo
por
30
das
calendarios
de
la
ejecucin
de
Obra
Suministro
e
Instalacin
de
la
Lnea
primaria
22
9
kV
y
SE
de
Distribucin
de
de
Santa BÆrbara
de
Carhuayan
debido
a
la
causal
de
Variacin
en
el
Trazo
y
Ampliacin
de
Metas
fijando
como
fecha
de
termino
el
18
de
marzo
de
2004
Se
resuelve
tambiØn
que
estÆ
ampliacin
no
genera
mayores
gastos
generales
Que
mediante
Resolucin
Gerencia
General
Regional
N
123
2004
GR
JUNIN
de
fecha
4
de
junio
de
2006
la
Entidad
aprob
el
Expediente
TØcnico
de
Replanteo
de
Obra
Suministro
e
Instalacin
de
la
Lnea
primaria
y
SE
de
Distribucin
de de
Santa
BÆrbara
de
Carhuayan
y
el
cÆmbio
de
uso
de
postes
de
madera
de
Pino
del
Sur
que
originalmente
estuvo
prevista
en
el
expediente
tØcnico por
apostes
de
madera
de
Eucalipto
tratado
Clase
5
en
la
cantidad
de
191
postes
En
el
artculo
tercero
se
aprueba
el
dØductivo
por
el
monto
total
de
S
103650
54
que
corresponde
al
costo
de
191
postes
de
Pino
Amarillo
del
sur
referido
al
90
del
Valor
Referencia
de
la
Obra
En
el
articulo
cuarto
se
aprueba
el
adicional
de
S
80
220
00
que
corresponde
al
costo
de
1
91
postes
de
eucalipto
tratado
Clase
5
el
mismo
que
ha
sido
calculado
a
S
420
00
por
unidad
en
planta
y
sin
IGV
Que
mediante
escrito
de 22 de
junio
de
2004
la
Contratista
present
recurso
de
reconsideracin
contra
la
Resolucin
Gerencial
General
Regional
N
057
2004
GRJ
GGR
contra
los
artculos
Tercero
y
Cuarto
solicitando
se
declare
procedente
el
recurso
revocando
dichos
extremos
y
reformulando
la
recurrida
se
resuelva
aprobar
el
Presupuesto
Adicional
N
01
por
S
140525
22
y
Presupuesto
Deductivo
02
por
S
80
247
89
Que
mediante
Resolucin
Gerencia
General
Regional
N
167
2004
GR
JUNIN
GGR
de
fecha
22 de
julio
de
2004
la
Entidad
declar
IMPROCEDENTE
el
Recurso
de
Reconsideracin
contra
la
RGR
N
123
2004
GRJ
GGR
Que
la
Contratista
mediante
Carta
N
01082004
de
fecha
16
de
agosto
de
2004
dirigida
al
Ing
Victor
Alvarado
Melgar
Supervisor
de
Obra
Banco
solicit
la
ampliacin
de
plazo
contractual
por
130
das
calendario
amparÆndose
en
el
artculo
42
del
TUO
de
la
Ley
de Contrataciones
y
Adquisiciones
del
Estado
por
causas
ajenas
al
contratista
Demora
en
la
expedicin
de
los
Actos
Administrativos
acargo
de
la
Entidad
referidos
a
la
aprobacin
del
cÆmbio
de
especificacin
de
los
postes
de
madera
y
recurso
impugnativo
formulado
De
la
lectura
del
referido
docœmento
se
puede
observar
que
sustenta
su
pedido
en
distintos
hechos
que
han
sido
consignados
en
distintos asientos
del
cuaderno
de
bra
y
del
Acta
de
Acuerdo
de
fecha
27 de
abril
de
2004
Asimismo
solicita
tambiØn
el
reconocimiento de
mayores
gastos
generales
cuyo
importe
asciende
a
S
47
991
03
segœn
anexo
que
adjuntan
Que
la
Contratista
mediante
Carta
00114
2004
CCE
de
fecha
4
de
setiembre
de
2004
solicita
expedir
resolucin
de
ampliacin
de
plazo
por
cuanto
el
plazo
para
emitir
el
pronunciamiento
al
respecto
se
encuentra
vencido
razn
por
la
cual
por
mandato
imperativo
del
artculo
155
se
considera
ampliado
el
plazo
en
130
das
por
lo
que
solicitan
que
tengan
a
bien
emitir
los
informes
a
las
instancias
correspondiente
emita
la
resolucin
de
otorgamiento
de
la
ampliacin
del
plazo
peticionado
Que
con
fecha
15
de
febrero
de
2005
el
residente de
la
obra
hace
una
anotacin
110
en
el
cuadern
de
obra
que
dice
Se
comunica
al
supervisor
que
en
la
fecha
se
ha
concluido
con
la
ejecucin
de
la
obra
al
100
de
las
partidas
contenidas
en
el
expediente
tØcnico por
lo
que
se
solicita
al
supervisor
la
recepcin
de
la
obra
a
travØs
de
la
Entidad
El
mismo
da
el
supervisor
de
la
obra
realiza
una
anotacin
111
que
2
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba