Laudo del Tribunal de Arbitraje (Gobierno regional la libertad), 19-11-2014
| Sentido del fallo | En el laudo no se indico el monto del valor referencial y que parte designo a cada arbitro que conformo el tribunal arbitral. |
| Ruc | 20446374248 |
| Partes | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD vs COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES SAC |
| Fecha | 19 Noviembre 2014 |
| Tipo de proceso | AD HOC |
| Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Enriquecimiento sin causa;Liquidación;Mayores gastos generales;Pago;OTROS,MODIFICACIÓN DE PARTIDAS DEL CONTRATO |
,',
•
..•r
a-ARBITRARE
soluciones legales
&
arbitrales
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
PARTES DEL ARBITRAJE
Demandante: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION
y
SERVICIOS MULTIPLES SAC (en adelante "COICOSER" o
"EL CONTRATISTA" o "EL DEMANDANTE")
Demandada:
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD (en adelante "LA
ENTIDAD" o "LA DEMANDADA").
TRIBUNAL ARBITRAL
Abg. Carlos Aurelio Villarán Morales (Presidente)
Abg. Juan Manuel Fiestas Chunga
Abg. Roberto Alejandro Palacios Bran
TIPO DE ARBITRAJE
Ad-hoc, Nacional y de Derecho
SECRETARiA ARBITRAL
Abg. María Alejandra Paz Hoyle
Arbitrare Soluciones Legales
y
Arbitrales SAC
Calle Isabel de Bobadilla N° 167, Urbanización La Merced, Trujillo
Calle Isabel de Bobadilla N2167. Oficina 201
Urbanización la Merced - Trujillo. Perú
www.arbitrareperu.com
RPC:979 384520
RPM: *485825
TRIBUNAL ARBITRAL
DR. CARLOS AURELIO VILLARAN MORALES
DR. ROBERTO ALEJANDRO PALACIOS BRAN
DR./UAN MANUEL FIESTAS CHUNGA
Resolución N°38.
Trujillo, 19 de noviembre de1Z014.
l. ANTECEDENTES
el-
ARBITRARE
1.1. Convenio arbitral, solidtud de arbitraje,
y
conformación del Tribunal
Arbitral
En la cláusula décimo novena del Contrato de Ejecución de Obra W 001-2012-
GRLL-GGR/GRAB. de fecha 20 de abril de 2012. (en adelante EL CONTRATO). se
estableció que en caso de controversias cualquiera de las partes tiene derecho a
iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecución contractual, dentro del plazo de caducidad
previsto en la Leyy el Reglamento.
El 07 de agosto de 2012, COICOSER presentó la solicitud de arbitraje a la
Procuraduría Pública de LA ENTIDAD,designando como árbitro al abogado Juan
Manuel Fiestas Chunga, quien aceptó la designación mediante Carta W 063-2012-
JMFdel 19 de setiembre de 2012.
La Procuraduría Pública de LA ENTIDAD mediante Carta N° 008-2012-GRLL-
PRE/PPR de fecha 08 de septiembre de 2012, acepta la solicitud de arbitraje
designando como árbitro el abogado Roberto Alejandro Palacios 8ran, quien
aceptó la designación mediante Carta S/N de fecha 17 de septiembre de 2012.
Mediante Acta de fecha 01 de Octubre de 2012, ambos árbitros designaron como
Presidente del Tribunal al abogado Carlos Aurelio VilIarán Morales, quien aceptó e
cargo mediante Carta S/N de fecha 02 de Octubre de 2012.
1.2. Audiencia de Instalación
y
Reglas del Proceso Arbitral
El 19 de octubre de 2012, se realizó la Audiencia de Instalación del Tribunal
Arbitral, con la presencia de los representantes de ambas partes. En la audiencia
los miembros del Tribunal Arbitral ratificaron haber sido designados conforme a
ley y al convenio arbitral, reiterando no tener incompatibilidad para el cargo,
obligándose a desempeñar sus funciones con imparcialidad, independencia
y
probidad.
En el mismo acto, quedó establecido que el arbitraje sería ad.hoc. nacional y de
derecho
y
se designó como secretaría arbitral a "Arbitrare Soluciones Legales
y
Arbitrales SAC"representada por la abogada María Alejandra Paz Hayle, señalando
corno sede del Tribunal la calle Isabel de Bobadilla W 167, Urbanización La
Merced. del Distrito de Trujilla.
De igual manera, se establecieron las reglas aplicables al presente arbitraje. La
legislación aplicable es la legislación peruana. Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Legislativo W 1017 (en adelante la LeE), Reglamento de la LCEy normas
LaudoArbitral:COICOSER- GobiernoRegionalLaLibertad Pagina 2 de 33
TRIBUNAL ARBITRAL
DR CARLOSAURELIO VILLARAN MORALES
DR ROBERTO ALEJANDRO PALACIOS BRAN
DRJUAN MANUEL FIESTAS CHUNGA
CJ.
ARBITRARE
;,-b<',,~" I~:I'" "'"
r
¡¡.I.,
de Derecho Público. La aplicación de las leyes especiales sobre arbitraje, como es el
caso del Decreto Legislativo Nº 1071, se realiza de manera supletoria
y
siempre
que no se opongan a lo establecido en la Ley
y
el Reglamento.
11. PROCESOARBITRAL
2.1.
DEMANDA
Mediante escrito W 01 de fecha 06 de noviembre de 2012, COICOSERpresentó su
demanda, solicitando en el petitorio lo siguiente:
1. Que el Tribunal ordene al Gobierno Regional La Libertad modifique el
Expediente Técnico de la Obra "Fortalecimiento de la Capacidad
Resolutiva de la Red de Servicios de Salud Sánchez Carrión: Construcción
del Puesto de Salud San Felipe
1,
perteneciente a la Red Marcaval Grande
de la Red Sánchez Carrión - La Libertad", en las siguientes partidas,
emitiendo la resolución correspondiente:
Sub Partida 01.03 Flete Terrestre Trujillo San Felipe (Sub Presupuesto
001 Estructuras).
En los sub presupuestos 001 Estructuras, 002 Arquitectura, 003
Instalaciones Sanitarias y 004 Instalaciones Eléctricas (partidas en las
se indica la utilización de los diferentes agregados para la ejecución de 0\TRJI\}?
""
~
la obra). '?' •
- Sub partida 05.04 Poste para el alumbrado ~
z.
Que elTribunal ordene al Gobierno Regional La Libertad la inclusión de las {~
partidas modificadas en la liquidación final de obra.
3. Que el Tribunal declare nula e ineficaz la Resolución Gerencial W 158-
2012-GRAB, concediendo la ampliación de plazo W 01 por 45 días
calendarios y ordene al demandado emita la resolución respectiva.
4. Que el Tribunal ordene al Gobierno Regional de La Libertad el pago de los
gastos generales correspondientes a la ampliación de plazo W 01 y los que
se devenguen hasta la fecha de emisión de la resolución de aprobación de
la ampliación de plazo W 01.
5. Como pretensión alternativa: indemnización por enriquecimiento sin
causa por la suma de S¡' 97,409.72 más intereses.
6. Que el Tribunal ordene al Gobierno Regional de La Libertad cancelar las
costas y costos arbitrales que genere el arbitraje.
Solicita declarar fundada la demanda por los fundamentos que se resumen a
continuación:
Laudo Arbitral: COICOSER - Gobierno Regional La Libertad Página 3 de 33
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba