Laudo del Tribunal de Arbitraje (Empresa de generacion electrica de arequipa), 21-11-2005
Sentido del fallo | En el laudo no se precisa el número de contrato ni qué parte designó a los árbitros. No obstante, se consignaron los datos para fines de información. |
Ruc | 20216293593 |
Partes | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA vs CONSORCIO COLCA COLCA COLCA |
Fecha | 21 Noviembre 2005 |
Tipo de proceso | AD HOC |
Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual |
Caso
Arbitral
COLCAEGASA
Ampliaciones
de
plazo
LAUDO ARBITRAL
DE
DERECHO
Demandantes
JACCSA
SA
C
CONSTRUCTORA
UPACA
SA
C
Y
M
VIZCARRA
SAC
INGENIEROS
CONTRATISTAS
y
OBRAS
DE
INGENIERIA
SA
en
adelante
CONSORCIO COLCA
COLCA
COLCA
Demandado
EMPRESA
DE
GENERACIN
ELECTRICA
DE
AREQUIPA
en
adelante
simplemente
EGASA
Tribunal
Arbitral
Doctor
Felipe
Cantuarias
Salaverry
Presidente
Doctor
Ricardo
Rodrguez
Ardiles
Doctor
Carlos
Ruska
Maguiæa
RESOLUCIN
N
29
Lima
21
de
noviembre
de
2005
VISTOS
I
ANTECEDENTES
Con
fecha
25
de
abril
de
2005
el
Tribunal Arbitral
constituido
por
los
doctores
Felipe
Cantuarias
Salaveny
Presidente
Ricardo
Rodrguez
Ardiles
y
Carlos
Ruska
Maguiæa
con
la
participacin
de
los representantes
legales
del
CONSORCIO
COLCA y
EGASA
procedieron
a
suscribir
segœn
convocatoria
debidamente
notificada
a
ambas
partes
el
Acta
de
Instalacin del
Tribunal
Arbitral
Cabe
aclarar
que
ninguna
de
las
partes
ha
impugnado
o
reclamado
contra
el
contenido
del
Acta
de
Instalacin
cuyas
reglas
aceptaron
y
dieron
su
conformidad
expresa
en
todos
sus
extremos
al
suscribirla
en
seæal
de
conformidad
En
este
mismo
acto
los
miembros
del
Tribunal Arbitral
ratificaron
su
aceptacin
al
cargo
e
insistieron
de
que
no
estaban
sujetos
a
incompatibilidad alguna
ni
a
hechos
o
circunstancias
que
les
obligaran
a
inhibirse
al
no
haber
mantenido
ni
mantener
relacin
alguna
con
las
partes
y
con
sus
respectivos
abogados
Tanto
el
CONSORCIO
COLCA
como
el
EGASA
declararon
tambiØn
en
este acto
su
conformidad
con
las
designaciones
de
Ærbitros
realizadas
manifestando
que
al
momento
de
la
realizacin
de
dicha
Audiencia
no
tenan
conocimiento
de
alguna
causa
que
pudiera
motivar
una
recusacin
j
V
s
1
Caso
Arbitral
COLCAEGASA
Ampliaciones
de
plazo
11
De
la
demanda
del
CONSORCIO
COLCA
CONSORCIO COLCA mediante
escrito
No
03 de
fecha
14
de
junio
de
2005
ingresado
en
tØrmino
oportuno
present
su
demanda
dirigida
contra
el
EGASA
pretendiendo
lo
siguiente
PRIMERA
PRETENSIN
PRINCIPAL
Que
se
otorgue
al
contratista
una
Ampliacin
de
Plazo
por
49
das
calendario
Ampliacin
de
Plazo
N
1
con
reconocimiento
de
Gastos
Generales
por
cada
da
materia
de
ampliacin
por
la
suma
total
de
US
318
901
47
incluido
el
Impuesto
General
a
las
Ventas
SEGUNDA
PRETENSIN
PRINCIPAL
Que
se
otorgue
al
contratista
una
Ampliacin
de
Plazo
por
38
das
calendario
Ampliacin
de
Plazo
N
2con
reconocimiento
de
Gastos
Generales
por
cada
da
materia
de
ampliacin
por
la
suma
total
de
US
247
311
35
incluido
el
Impuesto
General
a
las
Ventas
TERCERA
PRETENSIN
PRINCIPAL
Que
se
otorgue
al
contratista
una
Ampliacin
de
Plazo
por
33
das
calendario
Ampliacin
de
Plazo
N3con
reconocimiento
de
Gastos
Generales
por
cada
da
materia
de
ampliacin
por
la
suma
total
de
US
214
770
38
incluido
el
Impuesto
General
a
las
Ventas
Finalmente
CONSORCIO
COLCA
solicit
se
ordene
a
EGASA
el
pago
de
todos
los
costos
devengados
y
que
se
devenguen
en
el
presente
proceso
arbitral
entre
ellos
los
contemplados
en
dicho
artculo
Sin
embargo
tambiØn
deberÆ
ordenarse
el
pago de
todos los
gastos
administrativos
tØcnicos
y
o
gastos
por
pericias
que
se
generen
por
o con
ocasin
del
presente
arbitraje
CONSORCIO
COLCA
ampara
su
demanda
esencialmente
en
lo
siguiente
1
Con
fecha
21
de
marzo
del
2003
el
ComitØ
Especial
de
EGASA
convoc
a
la
Licitacin Pœblica
Nacional
N
LPN
00012003
EGASA
para
la
ejecucin
de
la
obra
Sistema
de
Regulacin
Hdrica
de
la
Cuenca del
Ro
Sumbay
Presa
Pillones
en
adelante
LICTACIN
cuyo
objeto
era
i
La
elaboracin
del
Expediente
TØcnico
de
Obra
en
base
Æl
Estudio
de
Factibilidad
de
la
Parte
II
de
las
Bases
y
ii
La
ejecucin
de
la
obra
Sistema
de
Regulacin
Hdrica
de
la
Cuenca
del
Ro
Sumbay
Presa
Pillones
a
realizarse
en
el
distrito
de
San
Antonio
de
Chuca
provincia
de
Caylloma
departamento
de
Arequipa
2
CONSORCIO COLCA
gana
la
buena
pro
de
la
obra por
lo
que
con
fecha
3
de
octubre
de
2003
suscribi
el
Contrato
de
Obra
para
elaborar
el
Expediente
TØcnico
de Obra
y
ejecutar
la
construccin
del
Sistema
de
Regulacin
Hdrica
de
la
Cuenca del
Ro
Sumbay
Presa
Pillones
en
adelante
el CONTRATO
bajo
el
En
las
bases
se
consigna
que
la obra
se
realrzarla
en
el
distrito
de Caltalll
Posteriormente
en
el
contrato
se
establece
que
la obra
se
real
rfa
en
el
distrito
de
San
Antonio
de
Chuca
ll
L
Caso
Arb
tral
COLLA
EGASA
Ampllaclones
de
plazo
sistema
de
precios
unitarios
fijÆndose
un
plazo
de
ejecucin
total
del contrato de
cuatrocientos
450
das
calendario2
3
Dicho
plazo
inclua
los
noventa
90
das
para
la
elaboracin
del
Expediente
TØcnico
de
Obra
contados
a
partir
del
inicio
del
contrato
4
La
demandante
manifiesta
que
al
inicio
de
las
obras
detect
errores
y
o
informacin
insuficiente
en
el
Estudo
de
Factibilidad
el
cual
fuera
entregado
por
EGASA y
en
base
al
cual
realiz
su
Propuesta
TØcnica
y
su
Propuesta
Econmica
por
lo
que
CONSORCIO
COLLA
se
vi
obligado
a
realizar
modificaciones
al
mismo
las
que
requeran
necesariamente
de
la
aprobacin
de
la
supervisin
a
efecto
de
precisar
y
o
corregir
el
Estudio
de
Factibilidad
y
luego
poder
elaborar
el
Expediente
TØcnico
de
la
Obra
que
a
su
vez
deba
ser
aprobado
por
EGASA
5
Continœa
CONSORCIO
COLLA
afirmando
que
en
raznalos
errores
y
o
informacin insuficiente
del
Estudio
de
Factibilidad
y
por
la
indefinicin
de
EGASA
al
no
responder
oportunamente
a
las
propuestas
que
realizaba
el
contratista
para
solucionar
los
referidos
errores
y
o
falta
de
informacin
se
produjeron
retrasos
no
atribuibles
al
CONSORCIO
COLLA
que
lo
obligaron
a
solicitar
las
Ampliaciones
de
Plazo
N
1
2y
3
las
cuales
son
objeto
de
la
presente
demanda
6
CONSORCIO
COLLA
anota
que
como
consecuencia
de
la
denegatoria
injustificada
de
las
ampliaciones
de
plazo
por
parte
de
la
Supervisiri
la
demandante
se
encontr
en
apariencia
retrasada
en
la
ejecucin
de
la
Obra
decidiendo
EGASA
intervenir
econmicamente
la
Obra
pese
a
no
cumplir
con
las
formalidades requeridas
para
la
validez
de
la
misma
segœn
se
podrÆ
apreciar
de
la
simple
lectura
de
la
Resolucin
de
Gerencia
General
N
138
2004
EGASA
de
fecha
07 de
octubre de
2004
A
De
la
Ampliacin
de
Plazo
N
1
1
El
plazo
de
ejecucin
de
la
obra
era
de
450
das
divididos
de
la
siguiente
manera
90
dias
para
la
elaboracin
del
expediente
tØcnico
y
360
para
la
construccin
de
las
obras
Segœn
el
contrato
dicho
plazo
empezara
a
computarse
a
partir
de
la
entrega
del
terreno
lo
que
ocurri
el
da
16
de
octubre
de
2003
2
Con
respecto
a
esta
ampliacin
de
plazo
ocurrieron
tres
modificaciones
alteraciones
indefiniciones
y
o
prestaciones
adicionales
al
proyecto
proporcionado
por
EGASA
a
saber
i
Cambio
en
las
caractersticas
del
Tœnel
de
Derivacin
ii
Realizacin
de
un
Estudio
de
Riesgo
Ssmico
y
La
Sup
in
de
la obra
estaba
a
cargo
del
CONSORCIO
COLLA
COLLA
PROENERG
A
conformado
por
empresas
Servicio
e
nsultores
Andinos
SA
SERCONSULT
SA
Geoservice
Ingeniera
SR
L
y
CÆrdenas
y
Bautista
SR
L
c
V
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba