Laudo del Tribunal de Arbitraje (Empresa de generación eléctrica de arequipa sa), 18-10-2006
Sentido del fallo | Informacion solo del laudo no precisa designacion de arbitros: ricardo rodriguez ardiles ruc 10071904437 emilio cassina rivas ruc 10078108300 - laudo no precisa los siguientes datos: pretension cuantificable de la entidad ni del contratista, condena cuantificable en contra del contratista, arbitro designado por la entidad ni el contratista - en el laudo no se precisa qué parte designó a los árbitros. No obstante, se consignaron los datos para fines de información. - no se precisa fecha de instalación ni demanda |
Ruc | 20216293593 |
Partes | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA SA vs CONSORCIO COLCA |
Fecha | 18 Octubre 2006 |
Tipo de proceso | AD HOC |
Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Indemnización por daños y perjuicios;Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contrato |
CONSORCIO
COLLA
EMPRESADE
GEPIERACI
Y
ELECTRICA
DE
AREQUIPA
S
A
EGASA
Arbitraje
de
Derecho
LAUDO
ARBITRAL
DE
DERECHO
I
Lugar
y
Fecha
Lima
18
de
octubre
del
2006
II
Nombre
de las
partes
Demandante
CONSORCIO
COLLA
conformado
por
JALCA
SA
C
CONSTRUCTORA
UPACA
SA
C
y
M
VIZCARRA
SAC
INGENIEROS
CONTRATISTAS
y
OBRAS
DE
INGENIERIA
SA
OBRAINSA
Demandado
EMPRESA
DE
GENERACIN ELCTRICA
DE
AREQUIPA
SA
EGASA
I11
Miembros
del
Tribunal
Arbitral
Dr
VICTOR
PALOMINO
RAM˝REZ
Reg
CAL
N
7796
Presidente
del
Tribunal
Arbitral
Dr
RICARDO
RODR˝GUEZ
ARDILES
Reg
CAL
N
7845
`rbitro
Dr
EMIL
10
CASSINA
RIVAS
Reg
CAL
N
2115
`rbitro
Dra
ADA
GABRIELA
ANAYA
RAM˝REZ
Reg
CAL
N
17856
Secretaria
Arbitral
IV
SUMARIA
REFERENCIA
DE
LAS
PRETENSIONES
DE
LA
DEMANDANTE
Y
CONTESTACIN
A
LA
DEMANDA
DEMANDA
El
consorcio
demandante
interpone
demanda
solicitando
como
pretensin
principal
que
s
declare
nulo
y
sin
efecto
el
pronunciamiento
que
declara
improcedente
la
solicitud
de
ampliacin
de
plazo
N
09
por
80
das
calendario
planteado
por
el
contratista
contenida
en
la
Carta
Notarial
N
GG
380
2005
EGASA
de
fecha
20 de
mayo
del
2005
por
carecer
de
fundamentos
tØcnicos
y
legales
como
segunda
pretensin principal
de
la
ampliacin
N
09
que
se
declare
funw
da
u
solicitud
de
ampliacin
de
plazo
N
09
por
80
das
r
a
su
rcx
a
c
tn
arr
unxwxw
Y
uaso
aunwiw
a
s
r
c
N
aaa
w
c
I
in
calendario
de
lo
cual
s
38
corresponden
a
la
paralizacin
de
trabajos
por
C
G
1
CONSORCIO
COLCA
E
IPRESA
DE
GENERACIN
ELEC7RICA
DE
AREQUIPA
S
A
EGASA
Arbitraje
de
Derecho
razones
ajenas
a
la
voluntad del
contratista
y
se
disponga
el
reconocimiento
y
pago
de
los
mayores
gastos
generales
por
un
monto
de
US
247
311
22
mÆs
los
intereses
que
se
devenguen
hasta
que
se
haga
efectivo
el
pago
y
los
42
das
calendario
restantes
que
corresponden
a
la
ejecucin
del
metrado
adicional y
trabajos
subsecuentes
Solicitan
como
primera
pretensin
subordinada
a
la
segunda pretensin
principal
de
la
ampliacin
de
plazo
N
09
de
no
ser
amparada
la
pretensin
anterior
se
les
pague
la
suma
de
US
247
311
22
mÆs
los
intereses
que
se
devenguen
hasta
lÆ
fecha
de
pago
por
concepto
de
pago
de
indemnizacin
por
los
daæos
irrogados
como
segunda pretensin
subordinada
a
la
segunda
pretensin
principal
de
la
ampliacin
de
plazo
N
09
en caso
de
ser
denegadas
las
dos
pretensiones
anterires
que
se
les
pague
US
247
31122
en
calidad
de resarcimiento
por
enriquecimiento
sin
causa
mÆs
los
intereses
Como
primera
pretensin
principal
de
la
ampliacin
de
plazo
N
11
que
se
declare
nula
y
sin
efecto
la
Resolucin
de
Gerencia
General
N
078
2005
EGASA
del
08
de
julio
dØl
2005
que
resuelve
la
aprobacin parcial
de
la
ampliacin
de
plazo
N
11
otrgando
50
das
de
prrroga
sin
mayores
gastos
generales
en
lugar
de
136
das
calendario
como
lo
solicitado
por
el
Consorcio
por
carecer
de
fundamentos tØcnicos
y
legales
como
segunda pretensin
principal
de
la
ampliacin
N
11
que
se
declare
fundada
su
solicitud
de
ampliacin
de
plazo
N
11
por
136
de
los
cuales
12
das
calendario
corresponden
a
la
demora
en
la
aprobacin
por
pÆrte
de
la
Contralora
General
de
la
Repœblica
de
los
Presupuestos
Adicionales
N
05
06
y
07
y
reconocerse
mayores
gastos
generales
por
un
monto
de
US
78
098
28
mÆs
los
intereses
que
se
devenguen
hasta
que
se
haga
efectivo
el
pago
y
los
124
das
calenadrio
que
corresponden
a
la
ejecucin
de
mayores metrados
de
los
indicados
Presupuestos
Adicionales
la
aprobÆcin
parcial
fue
declarada
por
la
Resolucin
General
N
078
2005
EGASA
Solicitan
como
primera
pretensin
subordinada
a
la
segunda pretensin
principal
de
ampliacin
de
plazo
N
11
de
no
ser
amparada
la
pretensin
1
anterior
se
es
p
uma
de
US
78
098
28
mÆs
los
intereses
que
se
2
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba