Laudo del Tribunal de Arbitraje (Banco de materiales sac en liquidacion), 27-07-2016
| Sentido del fallo | En el laudo no se precisa qué parte designó a los árbitros. No obstante, se consignaron los datos para fines de información. el laudo no indica numero de contrato. |
| Ruc | 20100178584 |
| Partes | BANCO DE MATERIALES SAC EN LIQUIDACION vs CONSORCIO SAN JUAN |
| Fecha | 27 Julio 2016 |
| Tipo de proceso | AD HOC |
| Materia | Materias Controvertidas;Ampliación del plazo contractual;Devolución de garantías;Liquidación;Mayores gastos generales |
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
1.-
Lugar yFecha: Lima 27 de Julio del 2016
11.-
Nombre de las Partes:
Demandante: CONSORCIO SAN JUAN
Demandado: BANCO DE MATERIALES SACoEN LIQUIDACION
111.-
MIEMBROS DEL TRIBUNAL ARBITRAL
MARIA DEL CARMEN ALV ARADO RODRIGUEZ
Presidente del Triounal Arbitral
ELSA SOFIA MONTOYA ROMERO
Arbitro
MARIO ERNESTO LINARES JARA
Arbitro
CARLOS ALBERTO GUEV ARA MOLINA
Secretario Arbitrai Ad - Hoc
IV.- CUESTION SOMETIDA AL ARBITRAJE
Confonne lo prescribe el del Artículo 42° del Decreto Legislativo 1071 que Nonna el
Arbitraje, la cuestión sometida a Arbitraje vienen a ser los puntos controvertidos establecidos en
la Audiencia de fecha del nueve de noviembre del dos mil doce, yla Audiencia de Acumulación
de Pretensiones de fecha siete de octubre de dos mil catorce, por lo que se procede a la
trascripción de los mismos; precisando que sobre éstos, el Tribunal Arbitral emite el Laudo
Arbitral:
Del Demandante:
1- Detenninar si procede que el Tribunal apruebe la Liquidación Final del Contrato
presentada por el Contratista mediante Carla ADMCSJ-259-20 11, de fecha 16 de
diciembre del 2011, en el que se establece un saldo a favor del Contratista por
SI.
672,112.64 Nuevos Soles y en consecuencia se ordena a la Entidad efectuar el pago más
los intereses que se devenguen hasta la fecha de la efectiva cancelación de la misma.
1
/
"
2- Determinar si procede, que el Tribunal ordene al demandado pague al contratista los
mayores gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 02 por la suma de
SI,
63,051.95 incluido IGV y por la demora en la recepción de la obra por la suma de
SI.
320,194.78 incluido IGV.
Determinar si procede, que el Tribunal determine el monto que corresponda por el
concepto de la Liquidación Final del Contrato y el Saldo de Liquidación por pagar de
parte de la Entidad al Contratista, consideran considerando las Primera y Segunda
pretensión Principal.
3- Determinar si procede, que el Tribunal ordene a la Entidad:
i)
Efectuar la devolución de
la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y,
11)
Pagar los costos de renovación de la
mencionada carta fianza, desde la fecha en que se presentó la liquidación hasta la fecha
de su efectiva deVolución más los intereses legales devengados, de conformidad en el
articulo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado.
4-
Determinar si procede, que el Tribunal ordene al demandado asumir la integridad de los
gastos arbitrales ~el presente proceso arbitral, así como los gastos de sus asesores.
DE LA PARTE DEMANDADA:
5-
Determinar si procede o no, que el Tribunal Arbitral apruebe el pago por vicios
ocultos, que se han producido en la obra de Habilitación y Edificación de Viviendas en
el Proyecto Mártires de la Democracia Mzs. A, C Y D de Iquitos, por el Consorcio San
Juan ascendente a la suma de
SI,
354,427.56 Nuevos Soles,
V.-DESARROLLO DEL PROCESO ARBITRAL
1.- Con fecha 30 de mayo del 2012 se realizó la Instalación del Tribunal Arbitral encargado de
resolver la controversia, entre el Consorcio SAN JUAN Y el BANCO DE MATERlALES
S.AC., en la Sede Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
"oseE".
2.- Mediante Resolución N°04 de fecha 18 de julio del 2012, se admitió la demanda presentada
por el Consorcio San Juan y se tuvo por ofrecidos los medios probatorios y anexos de la misma,
y se corrió traslado al Banco de Materiales SACoEn Liquidación por un término de quince (15)
días hábiles para que presente su contestación de la demanda ..
3.-
Mediante Resolución N" 05 de fecha 16 de agosto del 2012, se admitió la contestación de la
demanda ,y se tuvo por ofrecidos los medios probatorios y anexos de la misma presentada por el
Banco de Materiales S.,A.C,
2
/
4.- Mediante Resolución N° 14 de fecha 19 de abril del 2013, se declara Procedente las
solicitudes de Acumulación de Pretensiones del Banco de Materiales S.A.C., sobre que el
Tribunal apruebe el pago de los vicios ocultos que se han producido, en la obra de
Habilitación de Viviendas en Proyecto Mártires de la Democracia Mzs. A, C, y Dde Iquitos,
por el Consorcio San Juan ascendente a la suma de SI. 354,427.56 nuevos soles.
5.-- El nueve de noviembre del dos mil doce, y la Audiencia de Acumulación de Pretensiones de
fecha siete de octubre de dos mil catorce, y se Determinaron los Puntos controvertidos, de la
parte demandante y demandada respectivamente. En dichas Audiencias se declaró saneado el
proceso y, en vista de que no se llegó a conciliación alguna entre las partes, se procedió a fijar
los puntos controvertidos, que son los que se desarrollan más adelante.
9.- Mediante Resolución N°32 de fecha.9 de diciembre. del 2015, se declaró concluida la etapa
probatoria y se le otorgo cinco (5) días hábiles a fin de que presenten su Alegatos escritos,
dejando a salvo el derecho de pedir el uso de la palabra.
10.- Por Resolución N° 33 de fecha 17 de noviembre del 2015, se resuelve que se tenga por
formulados los Alegatos de las Partes ..
11.- Con fecha 06 de enero del 2016., se realizó la Audiencia Especial de Informe Oral, con la
asistencia del Consorcio San Juan, y la con la asistencia del Banco de Materiales S.,A.C.
En consecuencia, habiéndose cumplido con las actuaciones de todas las pruebas y estaciones
respectivas, este Proceso Arbitral se encuentra expedito para su conclusión con la emisión del
correspondiente Laudo.
VI.- POSICIONES DE LAS PARTES
DE LA DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA POR EL CONSORCIO
SAN JUAN
El CONSORCIO SAN JUAN, mediante escrito de fecha 10 de julio del 2012, presenta la
demanda arbitral interpuesta contra el BANCO DE MATERIALES S.A.C. EN LIQUlDACION,
en tomo a la controversia derivada de la ejecución del Contrato de ELABORACION DE
ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS
y
EJECUCION DE OBRA, suscrito con fecha 11
de junio del 2010, presupuestado por el monto de S/.14'978,150.26 nuevos soles incluido el
IGV, para la ejecución de Obras para la Habilitación Urbana y Edificación de Viviendas del
Proyecto" Mártires de la Democracia Manzanas A, C, y D de Iquitos; como resultado de la
3
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba