81 219-2001-PRES - Autorizan a procurador impugnar resolución del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones referida a ampliación de plazo para ejecución de obra de rehabilitación
| Fecha de publicación | 25 Junio 2001 |
| Fecha de disposición | 25 Junio 2001 |
Pág. 205069
NORMAS LEGALES
Lima, lunes 25 de junio de 2001
PRES
Autorizan a procurador impugnar re-
solución del Tribunal de Contrata-
ciones y Adquisiciones referida a am-
pliación de plazo para ejecución de
obra de rehabilitación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 219-2001-PRES
Lima, 21 de junio del 2001
Visto, el Oficio Nº 426-2001-CTAR CALLAO/PE de la
Presidencia Ejecutiva del Consejo Transitorio de Admi-
nistración Regional del Callao - CTAR CALLAO; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Oficio de vistos, el Presidente Ejecu-
tivo del Consejo Transitorio de Administración Regional
del Callao - CTAR CALLAO, solicita se autorice al Procu-
rador Público encargado de los Asuntos Judiciales del
Ministerio de la Presidencia para que interponga la
acción judicial correspondiente para impugnar la Resolu-
ción del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado Nº 192/2001.TC.S1 de fecha 1 de junio del 2001
que declara fundado en parte el Recurso de Revisión
interpuesto por la contratista contra la Resolución Presi-
dencial Nº 612-97-CORDELIMA CALLAO-P de fecha 29
de setiembre de 1997 que otorgaba 34 días calendario de
Ampliación de Plazo Nº 1 y dispone concederle 88 días
calendario de ampliación para la ejecución de la Obra
"Rehabilitación Av. Néstor Gambetta (tramo 200 millas -
Panamericana Norte)";
Que, mediante el Informe Técnico Legal s/n de fecha
18 de junio del 2001, emitido por la Gerencia Regional de
Asesoría Jurídica del CTAR Callao, se establece que los
fundamentos de la Resolución Nº 192/2001.TC.S1 de
fecha 1 de junio del 2001 cuya impugnación se pretende,
afectan los derechos de la institución, por lo que se
recomienda se interponga la acción judicial correspon-
diente;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar al Procu-
rador Público a cargo de los asuntos judiciales del Minis-
terio de la Presidencia para que interponga las acciones
judiciales correspondientes;
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47º
de la Constitución Política del Perú, Decreto Ley
Nº 17537 modificado por el Decreto Ley Nº 17667,
Decreto Ley Nº 25556 modificado por el Decreto Ley
Nº 25738 y Decreto Supremo Nº 011-2001-PRES;
Con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría
Jurídica del Ministerio de la Presidencia;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encar-
gado de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presi-
dencia para que en representación y defensa de los intere-
ses del Estado inicie las acciones judiciales pertinentes
para impugnar la Resolución del Tribunal de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado Nº 192/2001.TC.S1 y demás
que correspondan, por las razones y hechos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución Ministe-
rial.
Artículo 2º.- Remitir los antecedentes del caso al
mencionado Procurador Público para los fines a que se
contrae la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EMILIO NAVARRO CASTAÑEDA
Ministro de la Presidencia
25855
PESQUERÍA
Disponen la publicación del Informe
Final sobre la propuesta de reestructu-
ración de la Caja de Beneficios y Segu-
ridad Social del Pescador
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 200-2001-PE
Lima, 22 de junio del 2001
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Ministerial Nº 337-2000-PE consti-
tuyó la Comisión encargada de diseñar una propuesta de
reestructuración de la Caja de Beneficios y Seguridad
Social del Pescador - CBSSP, conformada por represen-
tantes del Ministerio de Pesquería, de los Armadores y
Pescadores ante el Directorio de la CBSSP, del Sindicato
de Pescadores de Chimbote y Anexos, de la Asociación
Nacional de Pescadores Jubilados, de la Superintenden-
cia de Banca y Seguros, de la Oficina de Normalización
Previsional y de Essalud;
Que mediante Resolución Ministerial Nº 346-2000-
PE se amplió el número de miembros que la conforma-
rían, incluyendo a un representante elegido de las tres
federaciones de pescadores activos a nivel nacional y a un
representante de la Asociación de Armadores Pesqueros
del Perú;
Que la Resolución Ministerial Nº 120-2001-PE nueva-
mente amplió el número de participantes a la Comisión,
incluyendo al representante del Comité de Armadores de
la Sociedad Nacional de Pesquería y del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social, así como también a los
representantes de la Federación de Pescadores del Perú,
Federación de Capitanes, Patrones de Pesca del Perú, y
Federación de Trabajadores Pescadores de Consumo
Humano y Artesanal del Perú;
Que estos últimos integrantes, incluyendo el repre-
sentante de la Asociación Nacional de Pescadores Jubila-
dos, decidieron retirarse de la Comisión a pesar de haber
asistido sólo a una sesión;
Que la referida Comisión ha aprobado su informe
final, por lo que en aras de la transparencia y difusión del
mismo, solicita su publicación correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, y la Resolución
Ministerial Nº 337-2000-PE;
Con la opinión favorable del Vice Ministro;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la publicación del informe
final elaborado por la Comisión creada por Resolución
Ministerial Nº 337-2000-PE, que contiene la propuesta de
reestructuración de la Caja de Beneficios y Seguridad
Social del Pescador.
Artículo 2º.- Dar por concluido el encargo conferi-
do a la Comisión mediante Resolución Ministerial indi-
cada en el artículo anterior y agradecer la participa-
ción de las personas que colaboraron con la elaboración
del informe:
- Roberto Vidaurre Vergonzini.
- Juan Miguel Cayo Mata.
- Jorge Pérez Reyes Banchero
- Oscar Inocente Ramos
- Edgardo Asencio Domínguez
- José Quiñonez Huldish
- Rafael Cortez Valdivia
- Eduardo Vásquez Bresani
- Rainer Summers Hoyle.
- Guillermo Miranda Hurtado
- Domingo Barbieri Ramírez
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería
Pág. 205070
NORMAS LEGALES
Lima, lunes 25 de junio de 2001
COMISION CREADA POR R.M. Nº 337-2000-PE
PARA DISEÑAR UNA PROPUESTA DE
REESTRUCTURACION DE LA CAJA DE
BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL
DEL PESCADOR (CBSSP)
INFORME FINAL
22 DE JUNIO DE 2001
INDICE
i. PRESENTACION
ii. RESUMEN EJECUTIVO
PARTE I: PRESTACIONES DE SALUD
1. SITUACION ACTUAL
•Aportaciones
•Beneficios
•Número de Beneficiarios
•Infraestructura
•Problemática
2. ALTERNATIVAS
A. Incrementar los ingresos y cobertura de la CBSSP
B. Fortalecimiento de la CBSSP para atención de
capa simple/media y Convenio para capa compleja
C. Convenio con institución especializada para co-
bertura total
3. PROPUESTA
PARTE II: FONDO DE PENSIONES
1. SITUACION ACTUAL
•Aportaciones
•Regímenes y Beneficios
•Número de Beneficiarios
•Los “Jubilados Sombra”
•Crítica situación financiera
•¿Problema financiero o estructural?
•Balance irreal
•Cálculo actuarial
2. ALTERNATIVAS
A. Hacer nada
B. Darle más recursos al Fondo de Pensiones
C. Liquidar el Fondo de Pensiones
D. Traspasar a los pescadores al régimen común
•El caso de los pescadores activos
•El caso de los pescadores jubilados
•¿Con qué activos cuenta el Fondo de Pensiones?
3. PROPUESTA
-Nota Teórica: Viabilidad del Régimen de Pensiones de
la CBSSP
PARTE III: BENEFICIOS LABORALES
1. SITUACION ACTUAL
•Aportaciones y beneficios
•Ingresos y gastos de los Fondos de Beneficios
Laborales
•Irregularidades y forado financiero en el Fondo de
Cese
2. ALTERNATIVAS
A. Devolver a los empleadores la responsabilidad de
los beneficios laborales
B. Mantener a la CBSSP como administradora de
Vacaciones y Gratificaciones pero tercerizar Cese
3. PROPUESTA
PARTE IV: ADMINISTRACION
1. SITUACION ACTUAL
•Estructura organizacional de la CBSSP
•Conflictos y representatividad
•Ingresos del Fondo Administrativo
•Gasto excesivo del Fondo Administrativo
•Esfuerzos de ordenamiento y lastres del pasado
•¿Problema de gestión o estructural?
2. PROPUESTA
A. Tercerización y “jibarización”
B. Simplificación de la estructura de gestión
C. Legitimidad y representación
D. Modificación de estatutos
3. DICTAMEN EN MINORIA DEL SR. RAINER
SUMMERS HOYLE
PARTE V: IMPLEMENTACION
•Aprobación del Informe de Reestructuración.
•Aprobación de nuevos Estatutos.
•Conformación de una nueva dirección de la Caja.
•Conformación un Comité de Reestructuración
•Puesta en operación del nuevo sistema.
ANEXOS
i. PRESENTACION DEL INFORME
• Breve reseña de la Comisión
Con fecha 22 de diciembre del 2000, se publicó la R.M.
Nº 337-2000-PE por la cual se resuelve constituir una
Comisión encargada de diseñar una propuesta de rees-
tructuración de la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador (CBSSP). Para tal efecto se nombraba a los
siguientes representantes:
(2) representantes del Ministerio de Pesquería
(1) representante Armador del Directorio de la CBS-
SP (1) representante Pescador del Directorio de la CBS-
SP (1) representante del Sindicato de Pescadores de Chim-
bote y Anexos
(1) representante de la Asociación Nacional de Pesca-
dores Jubilados
(1) representante de la SBS (invitado)
(1) representante de la ONP (invitado)
(1) representante de Essalud (invitado)
Como consecuencia de esta convocatoria, la Federa-
ción de Pescadores del Perú (FPP) solicitó una reunión
con el Ministro de Pesquería en la que planteó una de dos
opciones: (i) la incorporación de esta agrupación sindical
y la simultánea exclusión del Sindicato de Chimbote, o (ii)
la derogación de la mencionada Resolución Ministerial.
El Ministerio de Pesquería, reconociendo la necesi-
dad de ampliar la convocatoria a trabajar por la rees-
tructuración de la Caja, publicó el 30 de diciembre del
2000 la R.M. Nº 346-2000-PE en la que se amplia la
conformación de la Comisión en dos miembros:
(1) representante de los pescadores elegido por las
tres Federaciones de pescadores activos a nivel nacional
(de la cual forma parte la FPP).
(1) representante de los armadores por la Asociación
de Armadores Pesqueros del Perú.
En respuesta a esa invitación que hace el Mipe, la FPP
emite un comunicado público que alcanzan hasta la
Presidencia de la República, lleno de inexactitudes para
justificar su inhibición de participar en la Comisión. De
esta manera, tres (3) de los cuatro (4) representantes de
los pescadores convocados a la Comisión se autoexcluye-
ron.
En tal sentido, deben quedar aclarados los siguientes
puntos con respecto a la conformación y atribuciones de
la presente Comisión:
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba