1074 125-2005-MEM/DM - Autorizan a procurador iniciar acciones para que empresa contratista cumpla con el pago de monto adeudado a la Dirección Ejecutiva de Proyectos
| Fecha de disposición | 04 Abril 2005 |
| Fecha de publicación | 04 Abril 2005 |
Pág. 290151
NORMAS LEGALES
Lima, lunes 4 de abril de 2005
2.1 Formular y ejecutar los Planes Operativos Anua-
les (POAs);
2.2 Realizar el seguimiento y evaluación del cumpli-
miento de los objetivos y metas establecidas en los Pla-
nes Operativos Anuales (POAs);
2.3 Prestar apoyo a las instituciones públicas y
Gobiernos Locales participantes en el Proyecto, en la
identificación y procesamiento de sus requerimientos
administrativos , así como en la ejecución de las activi-
dades que les corresponda;
2.4 Llevar a cabo los procesos relacionados con la
adquisición de bienes y servicios y contratación de con-
sultorías;
2.5 Coordinar las actividades que corresponda a los
consultores y contratistas en la ejecución de los traba-
jos que se les encomiende;
2.6 Elaborar los documentos presupuestales e indica-
dores de avance y desempeño referidos a las activida-
des contempladas en los planes de acción del Proyecto;
2.7 Realizar el seguimiento a la ejecución del avance
presupuestario y físico del Proyecto;
2.8 Supervisar la provisión, uso, mantenimiento y
conservación de bienes, equipos y materiales adquiri-
dos en virtud del Proyecto;
2.9 Las demás funciones que se le asignen.
Artículo 3º.- El Coordinador General del Proyecto,
realizará la selección y propuesta de los especialistas
que conformarán la EIP, de acuerdo a las normas lega-
les pertinentes, así como, la supervisión del cumplimien-
to de las obligaciones que éstos adquieren.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
06587
ENERGÍA Y MINAS
Designan representante del Ministerio
en el Directorio de la Autoridad Autó-
noma de la Cuenca Hidrográfica Santa
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 123-2005-MEM/DM
Lima, 28 de marzo de 2005
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 057-94-AG fue
creada la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica
Santa, como máximo organismo decisorio en materia de
uso y conservación de los recursos agua y suelo en su
respectivo ámbito jurisdiccional, que comprende las Cuen-
cas Hidrográficas de los ríos Santa y Lacramarca;
Que, en la misma norma se establece que el Directo-
rio de la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica
Santa estará constituido, entre otros, por un (1) repre-
sentante del Ministerio de Energía y Minas;
Que, se encuentra pendiente la designación del re-
presentante del Ministerio de Energía y Minas en el Di-
rectorio de la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidro-
gráfica Santa;
De conformidad con lo establecido por el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; el inciso b)
del artículo 6º del Decreto Ley Nº 25962, Ley Orgánica
del Sector Energía y Minas; y, el literal l) del artículo 10º
del Reglamento de Organización y Funciones del Minis-
terio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Su-
premo Nº 025-2003-EM;
Con la opinión favorable del Director General de Elec-
tricidad y del Viceministro de Energía;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designación de representante del
Ministerio
Designar al ingeniero Julio Gregorio Poterico Huamayalli,
Director Regional de Energía y Minas del Gobierno de la
Región Ancash, como representante del Ministerio de
Energía y Minas en el Directorio de la Autoridad Autónoma
de la Cuenca Hidrográfica Santa.
Artículo 2º.- Vigencia
La presente Resolución Ministerial entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas
06533
Autorizan a procurador iniciar accio-
nes para que empresa contratista cum-
pla con el pago de monto adeudado a
la Dirección Ejecutiva de Proyectos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 125-2005-MEM/DM
Lima, 29 de marzo de 2005
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 30 de abril de 1999, la Dirección
Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Mi-
nas, previa Licitación Pública Nº OSP/PER/364/565, sus-
cribió con la empresa Proime Contratistas Generales
S.A., el Contrato de Obra Nº 99-017-EM/DEP para la
Ejecución de la Línea de Transmisión 66 kV Campo
Armiño - Pampas, Subestaciones y Pequeños Sistemas
Eléctricos de Huancavelica, ubicada en las provincias
de Tayacaja, Churcampa, Huancavelica, Castrovirrey-
na y Acobamba del departamento de Huancavelica, por
un monto de US$ 5 826 825,57 (cinco millones ocho-
cientos veintiséis mil ochocientos veinticinco con 57/100
dólares americanos), incluido IGV y un plazo de ejecu-
ción de 270 (doscientos setenta) días calendario;
Que, con fecha 28 de enero de 2003, la Dirección
Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Mi-
nas procedió a resolver el Contrato de Obra Nº 99-017-
EM/DEP, por causa imputable a la empresa contratista;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 081-04-
EM/DEP del 27 de mayo de 2004, notificada en la fecha
mediante Oficio Nº 207-04-MEM/DEP, se aprobó la
Liquidación por resolución del Contrato de Obra antes
mencionado, determinándose un monto final del contra-
to de US$ 6 650 499,27 (seis millones seiscientos cin-
cuenta mil cuatrocientos noventa y nueve y 27/100 dóla-
res americanos), incluido IGV, y un saldo en contra de la
empresa contratista ascendente a US$ 855 301,30
(ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos uno con
30/100 dólares americanos), por concepto de valorizacio-
nes pagadas en exceso, descuentos por materiales
DEP/MEM no devueltos, aplicación de penalidad y gas-
tos por resolución de Contrato; constituyendo éste un
acto firme al no haber sido impugnado dentro del plazo
establecido, en aplicación del artículo 212º de la Ley de
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444;
Que, hasta la fecha, la empresa contratista no ha cum-
plido con el pago del saldo adeudado a la Dirección Ejecu-
tiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas;
Que, estando a los hechos expuestos, es necesario
autorizar al Procurador Público encargado de los Asun-
tos Judiciales del Ministerio de Energía y Minas, a efecto
que inicie las acciones legales pertinentes contra la em-
presa Proime Contratistas Generales S.A. a fin de re-
sarcir al Estado con la suma de US$ 855,301,30 (ocho-
cientos cincuenta y cinco mil trescientos uno con 30/100
dólares americanos), importe del saldo deudor de la
empresa contratista, resultante de la Liquidación por re-
solución de Contrato de Obra Nº 99-017-EM/DEP, apro-
bada por Resolución Directoral Nº 081-04-EM/DEP del
27 de mayo de 2004, más los intereses legales respec-
tivos hasta la fecha de pago;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de
modificado por el Decreto Ley Nº 17667, Decreto Ley
Nº 25962 - Ley Orgánica del Sector Energía y Minas; y
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba