Informe Nº 028-2024-OCI/0462-SCC de Contraloría general de la República, 26-06-2024
| Fecha | 26 Junio 2024 |
| Fecha de publicación | 01 Julio 2024 |
| Número de informe | 028-2024-OCI/0462-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-MELGAR |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 028-2024-OCI/0462-SCC
CONTROL CONCURRENTE
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA,
MELGAR, PUNO
“OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA SALLE LOCALIDAD DE SANTA ROSA,
DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO”
HITO DE CONTROL N° 06
ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y RESOLUCIÓN DE
CONTRATO DE OBRA.
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 17AL26 DE JUNIO DE 2024
TOMO I DE I
AYAVIRI, 26 DE JUNIO DE 2024
Página2de 53
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 028-2024-OCI/0462-SCC
“OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA
ROSA - MELGAR - PUNO”
HITO DE CONTROL N° 06 – ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y RESOLUCIÓN DE
CONTRATO DE OBRA.
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I.ORIGEN .........................................................................................................................................3
II.OBJETIVOS ...................................................................................................................................3
III.ALCANCE .......................................................................................................................................3
IV.INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL ...............................................................3
V.SITUACIONES ADVERSAS .........................................................................................................11
1.CONTRATISTA EJECUTOR PARALIZA LA OBRA, INICIANDO UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCIÓN PARCIAL DE CONTRATO, DEJANDO DEFICIENCIAS EN SU PROCESO
CONSTRUCTIVO LO CUAL INCUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; QUE PODRÍA
GENERAR EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y QUE LA ENTIDAD
RECONOZCA TRABAJOS EJECUTADOS QUE NO CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. 11
2.SUPERVISOR DE OBRA Y CONTRATISTA DE LA EJECUCIÓN NO PRESENTAN
VALORIZACIÓN N° 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, INOBSERVANDO
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y NORMATIVA DE CONTRATACIONES;
IMPOSIBILITANDO CONOCER LA VALORIZACIÓN DE LA OBRA HASTA EL MOMENTO DE LA
PARALIZACIÓN; ADEMAS CONLLEVARÍA A LA APLICACIÓN DE PENALIDADES. 33
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL .........................................................40
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ....................40
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES ......................................................................................................40
IX. CONCLUSIÓN ..............................................................................................................................40
X.RECOMENDACIONES ................................................................................................................40
APÉNDICES ………………………………………………………………………………………………42
Firmado digitalmente por
COLQUE MACHACCA Veronica
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2024 11:16:39 -05:00
Firmado digitalmente por
COLQUE MACHACCA Veronica
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2024 11:17:19 -05:00
Página3de 53
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 028-2024-OCI/0462-SCC
“OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA SALLE LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR -
PUNO”
HITO DE CONTROL N° 06 – ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO
DE OBRA.
I.ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Melgar, mediante Oficio n.° 00929-2023-OCI/0462/SCC de
27 de octubre de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de
servicio n.° 0462-2024-030, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio
de Control Simultáneo”,aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de
30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.
II.OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución contractual del proyecto “Mejoramiento de los servicios de educación
secundaria en la institución educativa La Salle localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa -
Melgar - Puno”, se desarrolla conforme a la normativa aplicable vigente, expediente técnico,
disposiciones internas y estipulaciones contractuales.
2.2 Objetivos específicos
Hito de control n.° 6:
Establecer si la obra “Mejoramiento de los servicios de educación secundaria en la institución
educativa la Salle localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno”, y su paralización
se ejecutan conforme a lo es tablecido en el Expediente Técnico, disposiciones internas,
estipulaciones contractuales y normativa aplicable vigente.
III.ALCANCE
El Servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 06: Estado situacional de la obra
y resolución de contrato de obra “Mejoramiento de los servicios de educación secundaria en la
institución educativa La Salle localidad de Santa Rosa, distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno”, y que
ha sido ejecutado del 17 al 25de junio de 2024, en los lugares donde se ejecuta la obra y en la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, ubicados en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar y
departamento de Puno, además se realizó trabajos de gabinete en la instalaciones del Órgano de
Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar.
IV.INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
El proceso en curso materia del servicio de Control Concurrente, corresponde a la “Obra: Mejoramiento
de los servicios de educación secundaria en la institución educativa La Salle localidad de Santa Rosa,
Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno”, a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, en adelante
“la Entidad”.
Firmado digitalmente por
COLQUE MACHACCA Veronica
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2024 11:16:39 -05:00
Firmado digitalmente por
COLQUE MACHACCA Veronica
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2024 11:17:19 -05:00
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.