DECRETO SUPREMO, Nº 350-2015-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 350-2015-EF

Emisor:	ECONOMIA Y FINANZAS
Fecha de la disposición:	10 de Diciembre de 2015

EXTRACTO GRATUITO

Contenidos

Artículo 1. Referencias
Artículo 2. Competencias en materia de contrataciones del Estado
Artículo 3. De las otras organizaciones
Artículo 4. Organización de la Entidad para las contrataciones
Artículo 5. Formulación del Plan Anual de Contrataciones
Artículo 6. Aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones
Artículo 7. Seguimiento
Artículo 8. Requerimiento
Artículo 9. Homologación
Artículo 10. Del procedimiento de homologación
Artículo 11. Aprobación, modificación y exclusión de la ficha de homologación
Artículo 12. Valor estimado
Artículo 13. Valor referencial
Artículo 14. Sistema de Contratación
Artículo 15. Modalidad de ejecución llave en mano
Artículo 16. Contrataciones por paquete
Artículo 17. Fórmulas de reajuste
Artículo 18. Relación de ítems, lotes o tramos
Artículo 19. Prohibición de fraccionamiento
Artículo 20. Requisitos para convocar
Artículo 21. Contenido del expediente de contratación
Artículo 22. Órgano a cargo del procedimiento de selección
Artículo 23. Designación, suplencia y remoción del comité de selección
Artículo 24. Impedimentos para integrar un comité de selección
Artículo 25. Quórum, acuerdo y responsabilidad
Artículo 26. Documentos del procedimiento de selección
Artículo 27. Contenido mínimo de los documentos del procedimiento
Artículo 28. Requisitos de calificación
Artículo 29. Procedimiento de evaluación
Artículo 30. Factores de evaluación
Artículo 31. Contenido mínimo de las ofertas
Artículo 32. Procedimientos de selección
Artículo 33. Convocatoria
Artículo 34. Registro de Participantes
Artículo 35. Cómputo de plazos
Artículo 36. Prórrogas o postergaciones
Artículo 37. Régimen de notificaciones
Artículo 38. Idioma de la documentación y otras formalidades
Artículo 39. Subsanación de las ofertas
Artículo 40. Acceso a la información
Artículo 41. Distribución de la buena pro
Artículo 42. Notificación del otorgamiento de la buena pro
Artículo 43. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro
Artículo 44. Declaración de Desierto
Artículo 45. Publicidad de las actuaciones
Artículo 46. Cancelación del procedimiento de selección
Artículo 47. Rechazo de ofertas
Artículo 48. Culminación de los procedimientos de selección
Artículo 49. Etapas
Artículo 50. Convocatoria a licitación pública
Artículo 51. Consultas y observaciones
Artículo 52. Integración de bases
Artículo 53. Presentación de ofertas
Artículo 54. Evaluación de las ofertas
Artículo 55. Calificación
Artículo 56. Otorgamiento de la buena pro
Artículo 57. Licitación con Precalificación
Artículo 58. Condiciones para el uso del concurso público
Artículo 59. Concurso público para contratar servicios en general
Artículo 60. Etapas
Artículo 61. Convocatoria y demás etapas
Artículo 62. Presentación de ofertas
Artículo 63. Calificación y evaluación de las ofertas técnicas
Artículo 64. Apertura y evaluación de ofertas económicas
Artículo 65. Otorgamiento de la buena pro
Artículo 66. Etapas
Artículo 67. Procedimiento de la adjudicación simplificada
Artículo 68. Presentación de ofertas en acto privado
Artículo 69. Solución en caso de empate
Artículo 70. Condiciones para el uso de la selección de consultores individuales
Artículo 71. Etapas de la selección de consultores individuales
Artículo 72. Convocatoria
Artículo 73. Recepción de expresiones de interés
Artículo 74. Calificación y evaluación
Artículo 75. Otorgamiento de la buena pro
Artículo 76. Condiciones para el empleo de la comparación de precios
Artículo 77. Procedimiento
Artículo 78. Definición
Artículo 79. Obligatoriedad
Artículo 80. Etapas de la Subasta Inversa Electrónica
Artículo 81. Definición
Artículo 82. Obligatoriedad
Artículo 83. Desarrollo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
Artículo 84. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
Artículo 85. Condiciones para el empleo de la contratación directa
Artículo 86. Aprobación de contrataciones directas
Artículo 87. Procedimiento para las contrataciones directas
Artículo 88. Características del proceso de Compra Corporativa
Artículo 89. Alcances del encargo en el caso de Compras Corporativas
Artículo 90. Compras Corporativas Obligatorias y entidad a cargo
Artículo 91. Entidades participantes
Artículo 92. Compras Corporativas Facultativas
Artículo 93. Disposiciones especiales sobre compras corporativas
Artículo 94. Condiciones para el encargo
Artículo 95. Competencia
Artículo 96. Actos no impugnables
Artículo 97. Plazo de interposición
Artículo 98. Efectos de la Interposición
Artículo 99. Requisitos de admisibilidad
Artículo 100. Trámite de admisibilidad
Artículo 101. Improcedencia del recurso
Artículo 102. Garantía por la interposición
Artículo 103. Procedimiento ante la Entidad
Artículo 104. Procedimiento ante el Tribunal
Artículo 105. Contenido de la resolución
Artículo 106. Alcances de la resolución
Artículo 107. Cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal
Artículo 108. Precedentes de observancia obligatoria
Artículo 109. Desistimiento
Artículo 110. Ejecución de la garantía
Artículo 111. Denegatoria ficta
Artículo 112. Agotamiento de la vía administrativa
Artículo 113. Acción contencioso administrativa
Artículo 114. Obligación de contratar
Artículo 115. Perfeccionamiento del contrato
Artículo 116. Contenido del Contrato
Artículo 117. Requisitos para perfeccionar el Contrato
Artículo 118. Contrato de consorcio
Artículo 119. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato
Artículo 120. Plazo de ejecución contractual
Artículo 121. Cómputo de los plazos
Artículo 122. Nulidad del Contrato
Artículo 123. Responsabilidad de la Entidad
Artículo 124. Subcontratación
Artículo 125. Tipos de garantía
Artículo 126. Garantía de fiel cumplimiento
Artículo 127. Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
Artículo 128. Excepciones
Artículo 129. Garantía por adelantos
Artículo 130. Garantías a cargo de la Entidad
Artículo 131. Ejecución de garantías
Artículo 132. Penalidades
Artículo 133. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
Artículo 134. Otras penalidades
Artículo 135. Causales de resolución
Artículo 136. Procedimiento de resolución de Contrato
Artículo 137. Efectos de la resolución
Artículo 138. Prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato
Artículo 139
Artículo 140. Ampliación del plazo contractual
Artículo 141. Cesión de Posición Contractual
Artículo 142. Otras Modificaciones
Artículo 143. Recepción y conformidad
Artículo 144. Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra
Artículo 145. Constancia de prestación
Artículo 146. Vicios ocultos
Artículo 148. Adelanto directo
Artículo 149. Del pago
Artículo 150. Contrataciones Complementarias
Artículo 151. Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra
Artículo 152. Inicio del plazo de ejecución de obra
Artículo 153. Suspensión del plazo de ejecución
Artículo 154. Residente de Obra
Artículo 155. Clases de Adelantos
Artículo 156. Entrega del Adelanto Directo
Artículo 157. Adelanto para materiales e insumos
Artículo 158. Amortización de Adelantos
Artículo 159. Inspector o Supervisor de Obras
Artículo 160. Funciones del Inspector o Supervisor
Artículo 161. Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra
Artículo 162. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado
Artículo 163. Cuaderno de Obra
Artículo 164. Anotación de ocurrencias
Artículo 165. Consultas sobre ocurrencias en la obra
Artículo 166. Valorizaciones y Metrados
Artículo 167. Reajustes
Artículo 168. Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados
Artículo 169. Causales de ampliación de plazo
Artículo 170. Procedimiento de ampliación de plazo
Artículo 171. Efectos de la modificación del plazo contractual
Artículo 172. Pago de costos y gastos generales
Artículo 173. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra
Artículo 174. Intervención Económica de la Obra
Artículo 175. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)
Artículo 176. Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%)
Artículo 177. Resolución del Contrato de Obras
Artículo 178. Recepción de la Obra y plazos
Artículo 179. Liquidación del Contrato de Obra
Artículo 180. Efectos de la liquidación
Artículo 181. Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada
Artículo 182. Disposiciones Generales
Artículo 183. Conciliación
Artículo 184. Arbitraje
Artículo 185
Artículo 186. Solicitud de Arbitraje
Artículo 187. Respuesta de Arbitraje
Artículo 188. Excepciones u objeciones
Artículo 189. Árbitros
Artículo 190. Impedimentos para ser árbitro
Artículo 191. Designación Residual de Árbitros
Artículo 192. Independencia, imparcialidad y deber de información
Artículo 193. Recusación
Artículo 194. Instalación
Artículo 195. De la organización y Administración de Arbitrajes a cargo del SNA – OSCE
Artículo 196. Gastos Arbitrales
Artículo 197. Laudo
Artículo 198. Información que debe remitirse al OSCE
Artículo 199. Custodia de expedientes
Artículo 200. Estudios a cargo del OSCE
Artículo 201. Finalidad del Registro Nacional de Árbitros y del Registro Nacional de Secretarios Arbitrales
Artículo 202. Requisitos para desempeñarse como Árbitro o Secretario Arbitral
Artículo 203. Nulidad de la inscripción en el registro como resultado de la fiscalización posterior.
Artículo 204. De las Instituciones Arbitrales
Artículo 205. La Junta de Resolución de Disputas
Artículo 206. Centros de administración de la Junta de Resolución de Disputas
Artículo 207. Designación de miembros
Artículo 208. Actividades de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA